建设工程施工合同注意要点(2024版).docx
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
建设工程施工合同注意要点(2024版)
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3工程师
1.4施工场地
1.5施工工程
第二条合同金额及支付方式
2.1合同金额
2.2预付款
2.3进度付款
2.4竣工结算
2.5支付方式
第三条施工工期及进度
3.1施工工期
3.2开工日期
3.3竣工日期
3.4施工进度
3.5延期条款
第四条施工质量及标准
4.1施工质量
4.2施工标准
4.3质量监督
4.4质量整改
4.5质量争议解决
第五条施工材料及设备
5.1材料供应
5.2设备供应
5.3材料质量
5.4设备质量
5.5材料设备验收
第六条安全生产及环保
6.1安全生产
6.2安全防护
6.3安全事故处理
6.4环保要求
6.5环保措施
第七条变更及调整
7.1合同变更
7.2工程调整
7.3变更程序
7.4变更费用
7.5变更时间
第八条违约责任
8.1发包人违约
8.2承包人违约
8.3工程师违约
8.4违约赔偿
8.5违约解除合同
第九条争议解决
9.1争议解决方式
9.2协商解决
9.3调解解决
9.4仲裁解决
9.5法律途径
第十条合同解除
10.1解除条件
10.2解除程序
10.3解除后的责任
10.4解除导致的损失赔偿
10.5解除后的工程交接
第十一条不可抗力
11.1不可抗力事件
11.2不可抗力后果
11.3不可抗力应对措施
11.4不可抗力导致的合同解除
11.5不可抗力导致的损失赔偿
第十二条保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3保密义务
12.4违反保密条款的后果
12.5保密条款的解除
第十三条合同的效力、修改和补充
13.1合同的效力
13.2合同的修改
13.3合同的补充
13.4合同附件
13.5合同的签订地点和时间
第十四条合同的适用法律及争议解决
14.1适用法律
14.2争议解决
14.3法院管辖
14.4仲裁委员会
14.5法律解释
第一部分:合同如下:
第一条合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3工程师
1.4施工场地
为本合同项下的施工场地,是指位于________________的施工区域,占地面积约为________________平方米。
1.5施工工程
为本合同项下的施工工程,是指乙方根据本合同的约定,在施工场地内进行的________________(工程名称:________________)工程,包括但不限于土建、装修、安装等工程。
第二条合同金额及支付方式
2.1合同金额
本合同的金额为人民币(大写):________________元整(小写):_________________元。
2.2预付款
甲方应在合同签订后的七个工作日内,向乙方支付合同总金额的10%作为预付款,即人民币(大写):________________元整(小写):_________________元。
2.3进度付款
乙方向甲方提交已完成的工程进度报告后,甲方应在七个工作日内按照实际完成的工程量支付相应的工程进度款,每次支付的金额不低于合同总金额的5%。
2.4竣工结算
工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的工程资料和竣工报告。甲方在验收合格后,应在七个工作日内支付剩余的工程款项,即合同总金额的90%。
2.5支付方式
本合同的支付方式为银行转账,甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。
第三条施工工期及进度
3.1施工工期
本工程的合同工期为____个月,自开工日期起算。
3.2开工日期
本工程的开工日期为____年__月__日。
3.3竣工日期
本工程的竣工日期为____年__月__日。
3.4施工进度
乙方应按照工程师的要求,确保工程按照约定的进度进行。
3.5延期条款
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他意外原因导致工程延期,双方应友好协商解决。
第四条施工质量及标准
4.1施工质量
乙方应按照本合同约定的施工标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2施工标准
本工程的施工标准为________________(具体标准:________________)。
4.3质量监督
工程师应对施工过程进行质量监督,并对不合格的工程部分要求乙方进行整改。