自建房大包施工安全的协议书5篇.docx

自建房大包施工安全的协议书5篇

篇1

甲方（发包人）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

乙方（承包人）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXX自建房大包施工工程

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000元）

二、承包方式

1.乙方采用大包干的方式，承包甲方自建房的土建、水电安装等全部施工工程。

2.工程所需材料、设备由乙方自行采购、运输和保管，甲方负责提供主要材料（详见材料明细表）。

3.乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更要求，进行工程施工。

4.乙方在施工过程中，需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

三、双方责任

1.甲方责任：

负责办理工程施工所需的全部合法手续。

负责提供施工图纸及变更要求。

负责提供施工所需的主要材料。

负责协调乙方在施工过程中与其他部门或单位的关系。

2.乙方责任：

按照甲方提供的施工图纸和变更要求，进行工程施工，确保施工质量符合相关标准。

在施工过程中，严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

负责施工过程中的垃圾清理和废弃物处理工作。

工程竣工后，负责工程的维护和保修工作。

四、安全施工措施

1.乙方应建立健全安全施工管理制度，明确各级人员的安全施工责任，确保施工过程中的安全。

2.乙方应加强现场安全管理，设置明显的安全警示标志，并采取有效的安全防护措施。

3.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

4.乙方应严格控制施工现场的噪音、粉尘和废弃物排放，确保施工环境符合相关要求。

5.乙方应制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处理。

五、违约责任

1.甲方若违反合同约定，未按时支付工程进度款或未按时提供主要材料，需承担相应的违约责任。

2.乙方若违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准，需承担相应的违约责任。同时，若因乙方原因导致安全事故的发生，乙方需承担相应的法律责任。

六、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商达成一致意见。因不可抗力导致合同无法继续履行。因一方违约导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

七、争议解决方式

若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决结果并履行相关义务。若一方不履行判决结果中的义务或者履行义务不当导致另一方损失加重的，违约方需承担相应的法律责任。

篇2

甲方（发包人）：XXX，联系方式：XXX，位置：XXX。

乙方（承包人）：XXX，联系方式：XXX，位置：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方自建房的施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：包括基础工程、主体结构、装修装饰等。

4.工程造价：暂定为人民币XX元（大写：XX元），具体造价根据实际施工情况进行结算。

二、施工期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

因甲方原因未能及时提供施工所需材料或设备。

因不可抗力导致施工无法继续进行。

因政府政策调整或法律法规变化导致施工延误。

三、工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求及操作规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。乙方应及时整改，确保工程质量达到甲方要求。

3.工程竣工后，乙方应提供完整