谨慎签订精装修房合同6篇.docx

谨慎签订精装修房合同6篇

篇1

甲方（购房人）：________________

乙方（开发商）：________________

鉴于甲乙双方同意就精装修房屋达成以下合同协议，为保护双方权益，特制定此合同。

一、合同背景及目的

鉴于甲方欲购买乙方开发的精装修房屋，并对此进行了充分了解和考察，乙方已充分展示并说明了房屋的各项特点和装修标准。双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议。

二、房屋基本情况

1.房屋位置：详细说明房屋的地理位置和具体位置。

2.房屋面积：明确说明房屋的面积及结构。

3.装修标准：详细列明装修的具体标准，包括材料、工艺、设计等。

三、合同条款

1.交付标准：乙方应按照合同约定的装修标准进行交付，甲方应按照合同约定的标准进行验收。

2.工程质量：乙方应保证工程质量符合国家和地方的相关标准，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。

3.工程进度：乙方应按照约定的工程进度进行装修，如因特殊原因需要延期，应提前通知甲方并征得甲方同意。

4.保修服务：乙方提供一定期限的保修服务，具体保修期限和范围另行约定。

5.违约责任：如甲乙双方中任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

6.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商无果的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、特别提示

1.甲方在签订合同时应充分了解并明确自己的权利和义务，谨慎决策。

2.甲乙双方应在合同中明确约定各项条款，避免模糊不清或产生歧义。

3.双方在合同履行过程中应保持沟通畅通，及时解决问题。

五、合同的生效、变更和解除

1.本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。

六、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（购房人）：________________（签字）

乙方（开发商）：________________（盖章）

日期：_________________

篇2

甲方（购房人）：____________________

乙方（开发商）：____________________

鉴于甲乙双方就精装修房交易达成意向，为明确双方权利义务，特订立本合同。

一、合同目的与依据

甲乙双方基于诚信原则，经过友好协商，就甲方购买乙方提供的精装修房事宜达成一致意见，特签订本合同。本合同旨在明确双方权益，保障交易过程的公平透明，避免后续纠纷。

二、合同主要内容

1.房屋基本情况：详细列明房屋位置、户型、面积、建筑结构等具体信息。

2.装修标准与配置：明确列出装修材料及品牌、施工规格和要求，包括但不限于水电、家具、地板、墙面等详细内容。同时附上详细设计图纸和装修效果样本。

3.房屋交付时间：明确房屋交付的具体日期和条件。乙方应按时交付符合合同约定的房屋。

4.房屋质量与保修：乙方应确保房屋质量符合国家标准和合同约定。如出现质量问题，乙方应负责维修并承担相应费用。保修期限及具体保修事项应明确约定。

5.付款方式与时间：明确购房款项支付方式（全款或分期）、支付比例和时间节点，并注明违约金的计算方式和扣款时间等。双方应按照合同规定时间支付相应款项。

6.违约责任：甲乙双方应按照合同约定履行义务。如一方违约，应承担违约责任并支付违约金。具体违约情形和违约金计算方式应明确约定。

7.解决争议方式：在合同履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决。协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

三、特别提示

甲方在签订本合同时应谨慎考虑，充分了解房屋及装修情况，对合同条款进行全面阅读和理解。合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同权益。甲方在签订合同前应谨慎核实房屋信息、装修标准等关键内容，确保无误后再行签订。本合同一旦签订，即具有法律效力。

四、其他约定事项（可根据实际情况添加）

1.乙方提供两年的装修质保期，自房屋交付之日起计算。质保期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。

2.甲方应在约定时间内验收房屋，如发现与合同约定不符的情况，应及时通知乙方并协商解决。逾期未提出异议，视为验收合格。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。未尽事宜可另行签订