建设工程施工专业分包合同范本5篇.docx

建设工程施工专业分包合同范本5篇

篇1

发包人（全称）：[发包人公司名称]

承包人（全称）：[承包人公司名称]

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工专业分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包范围：施工图纸范围内的[具体承包范围]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（以发包人通知为准）

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：日历天XX天

三、质量标准

1.工程质量必须达到[具体质量目标]

2.严格执行国家及地方有关施工规范、质量评定标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：暂定[合同价款金额]元，大写[合同价款金额汉字大写]。具体金额根据竣工结算进行调整。

2.支付方式：[具体支付方式]

五、履约保证金

承包人向发包人交纳履约保证金[保证金金额]元，大写[保证金金额汉字大写]。履约保证金在竣工验收合格后返还。

六、双方职责

1.发包人职责：

（1）负责办理有关建设手续，协调各方面的关系；

（2）负责设计交底及图纸会审，对图纸修改部分进行确认；

（3）负责协调各工种之间的配合工作；

（4）负责审查承包人编制的工程施工组织设计及专项施工方案；

（5）负责监督承包人的工程质量、安全文明施工及工期；

（6）负责工程竣工验收及备案工作。

2.承包人职责：

（1）负责施工图纸范围内的施工任务，确保工期和质量；

（2）负责编制工程施工组织设计及专项施工方案；

（3）负责施工过程中的质量控制和安全文明施工；

（4）负责保护施工现场的管线及设施；

（5）负责竣工验收及备案资料的整理与提交。

七、违约责任

1.发包人未按时支付合同价款或未按时提供施工图纸及变更指令，应承担相应的违约责任。

2.承包人未按时完成施工任务或施工质量未达到合同要求，应承担相应的违约责任。

3.双方如有一方违约，违约方应支付违约金[违约金金额]元，大写[违约金金额汉字大写]。同时，守约方有权要求违约方赔偿因违约造成的损失。

八、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向发包人或承包人所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规，尊重事实，提供必要的证据和材料。判决结果出来后，双方应认真执行判决结果。如有需要，双方可协商签订补充协议或变更合同内容。同时，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。如协商不成，可以再次向有关方面申请调解或仲裁解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。如协商不成，可以再次向有关方面申请调解或仲裁解决争议。在争议解决期间，双方应停止对争议事项的执行。待争议解决后，再恢复执行合同。若双方无法就争议事项达成一致意见，则可以通过法律途径解决。最终判决以人民法院的判决为准。同时，双方应尊重对方的合法权益，不得以任何形式损害对方的利益。对于争议解决过程中产生的费用，如诉讼费、仲裁费、鉴定费等，应根据实际情况由双方协商承担。

篇2

合同编号：XXXXXXXXX

甲方（总承包方）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_____________________________

联系电话：_______________________________

乙方（分包方）：___________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

联系电话：_______________________________

鉴于甲方已成功获得建设工程项目的总承包权，且拟将部分工程内容分包给乙方完成，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成如下专业分包合同：

一、工程概况

工程名称：_______________________________