后置埋件承包协议.docx

后置埋件承包协议

1.合同背景

本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就在业主的房屋中进行后置埋件工程承包事宜达成如下协议。双方达成一致意见并签订本协议，以明确各自的权责和义务。

2.合同目的

本协议的目的是约定业主与承包商之间的权益和责任，确保后置埋件工程的安全、质量和进度，并确保双方的合法权益得到充分保护。

3.建设内容

本承包协议涉及的后置埋件工程包括但不限于墙体孔洞、线管、水管和空调管道等相关工程。

承包商应按照国家相关标准和规定进行后置埋件工程设计、施工和验收，并确保工程质量符合安全和技术要求。

4.工程造价

工程总造价为人民币￥XXXXXX元。

支付方式：业主应按下述支付方式支付工程款项给承包商：

预付款：工程总造价的30%，即人民币￥XXXXXX元，业主应于合同签订后10个工作日内支付给承包商。

进度款：工程总造价的50%，即人民币￥XXXXXX元，业主应在工程开工后按工程进度支付给承包商，具体支付时间和方式双方另行协商确定。

尾款：工程总造价的20%，即人民币￥XXXXXX元，业主应在工程竣工并验收合格后的7个工作日内支付给承包商。

5.合同变更

经双方协商一致，对本合同的任何修改、变更和补充事项，应以书面形式进行，并由双方在变更前签字确认。

变更后的协议文本具有与原协议同等法律效力。

6.工期和工程进度

工程起止时间：工程自双方签订合同之日起开始，工期为XXXX天。

工期延误：如因业主原因导致工期延误，业主应向承包商支付延期产生的费用，并延长工程进度。

工程进度报告：承包商应每周向业主提供工程进度报告，详细记录工程进展情况、存在的问题和下一阶段的计划。

工程竣工：承包商应在工期届满日前完成全部工程，并按合同约定进行工程验收。

7.质量保证与返工责任

承包商应按照国家相关标准和规定保证后置埋件工程的质量，并对工程质量问题承担返工责任。

在工程竣工后，承包商应对工程出现的质量问题进行维修、更换或返工，直到问题完全解决为止。

8.违约责任

如双方任何一方违反本协议的约定，应按照法律规定承担相应的违约责任。

如出现违约情况，守约方有权解除本协议，并要求违约方支付相应的违约金。

9.争议解决

本协议如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.其他事项

除本协议约定外，双方还需遵守国家相关法律法规和政府有关部门的各项规定。

本合同一式两份，业主和承包商各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）签字：__________________日期：__________________

乙方（承包商）签字：__________________日期：__________________