2025住建部建设工程施工合同范本.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025住建部建设工程施工合同范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方住所地
1.4合同双方联系方式
2.工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程类型
2.5工程建设内容
3.工程施工组织
3.1施工单位名称
3.2施工项目负责人
3.3施工单位资质等级
3.4施工单位施工组织设计
4.工程质量要求
4.1工程质量标准
4.2质量检测方法
4.3质量责任
5.工程进度要求
5.1工程总工期
5.2各分部分项工程工期
5.3进度计划调整
6.工程费用
6.1工程合同价款
6.2费用构成
6.3费用支付方式
6.4费用调整
7.合同履行与变更
7.1合同履行原则
7.2合同变更程序
7.3合同解除条件
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任承担
9.3违约金计算
10.不可抗力
10.1不可抗力定义
10.2不可抗力发生时的处理
10.3不可抗力解除
11.合同生效与终止
11.1合同生效条件
11.2合同终止条件
11.3合同解除条件
12.合同附件
12.1附件一：工程图纸
12.2附件二：工程量清单
12.3附件三：合同补充协议
13.合同签署
13.1合同签署日期
13.2合同签署地点
13.3合同签署人
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
第一条合同双方基本信息
1.1合同双方名称
（1）甲方：建设集团有限公司
（2）乙方：建筑工程有限公司
1.2合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
1.3合同双方住所地
（1）甲方住所地：省市区路号
（2）乙方住所地：省市区路号
1.4合同双方联系方式
第二条工程概况
2.1工程名称
市区住宅小区建设项目
2.2工程地点
省市区路
2.3工程规模
占地面积：50000平方米，总建筑面积：100000平方米
2.4工程类型
住宅楼、商业楼、地下车库
2.5工程建设内容
（1）住宅楼：共12栋，每栋6层，共计72户
（2）商业楼：共2栋，每栋3层，共计36间商铺
（3）地下车库：共1座，共计500个停车位
第三条工程施工组织
3.1施工单位名称
建筑工程有限公司
3.2施工项目负责人
3.3施工单位资质等级
房屋建筑工程施工总承包一级资质
3.4施工单位施工组织设计
（1）施工组织设计编制依据
《建筑工程施工组织设计规范》GB505022005
（2）施工组织设计编制内容
施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等
第四条工程质量要求
4.1工程质量标准
符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求
4.2质量检测方法
（1）原材料检验
（2）施工过程检验
（3）竣工检验
4.3质量责任
（1）甲方负责工程质量的监督和验收
（2）乙方负责工程质量的保证和整改
第五条工程进度要求
5.1工程总工期
18个月
5.2各分部分项工程工期
（1）基础工程：3个月
（2）主体工程：6个月
（3）装饰装修工程：4个月
（4）室外工程：2个月
5.3进度计划调整
（1）因乙方原因导致的工期延误，乙方承担相应的责任
（2）因不可抗力等原因导致的工期延误，双方协商解决
第六条工程费用
6.1工程合同价款
人民币壹亿元整（￥100,000,000）
6.2费用构成
（1）直接费用
（2）间接费用
（3）利润
6.3费用支付方式
（1）合同签订后，甲方支付合同价款的20%作为预付款
（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价款的30%
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的50%
（4）保修期满后，甲方支付合同价款的20%
6.4费用调整
（1）因设计变更、工程量增加等原因导致的费用增加，双方协商解决
（2）因市场价格波动等原因导致的费用调整，按市场价格进行调整
第八条争议解决
8.1争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议
（2）协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁
8.2争议解决机构
省市仲裁委员会
8.3争议解决程序
（1）仲裁申请应在争议发生后30日内提出
（2）仲裁庭应在受理仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决
第九条违约责