电力建设工程施工合同样式通用版8篇.docx

电力建设工程施工合同样式通用版8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就电力建设工程施工承包给乙方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX天

二、承包方式

1.乙方承包本工程的方式为：总承包。

2.乙方负责从电力杆到用户之间的电缆、电线杆、变压器等电力设施的施工安装。施工所需的一切费用由乙方承担。乙方在施工中必须注意安全，发生任何安全事故，由此造成的一切损失由乙方承担。

3.乙方必须确保工程的施工质量，保证所安装的电力设施符合相关质量标准和要求。甲方有权对施工质量进行监督，如果发现质量问题，乙方应当进行整改。

4.乙方需要按照甲方的要求，按时提交工程进度报告，并确保按时完成每个阶段的施工任务。甲方有权对施工进度进行检查和调整。

5.乙方在施工中应当遵守相关的安全操作规程和环保规定，确保施工的安全和环保。甲方有权对乙方的施工行为进行监督和管理。

6.乙方需要确保施工所需的一切材料符合相关标准和要求，并提供相应的质量保证。甲方有权对材料质量进行检查和验收。

7.乙方需要按照甲方的要求，提供必要的技术支持和售后服务。甲方有权要求乙方提供相关的技术文档和维修服务。

8.乙方需要严格遵守合同条款和甲方的要求，确保工程的顺利进行和完成。甲方有权对乙方的施工行为进行监督和管理，并在必要时进行合同调整或终止。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为：XX元（大写：XX元）。该价款包括从电力杆到用户之间的电缆、电线杆、变压器等电力设施的施工安装费用。乙方需确保最终结算价款与合同价款一致。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额按照合同条款执行。

四、竣工验收及保修服务

1.竣工验收：工程完工后，乙方需提交竣工验收申请。甲方在收到申请后组织相关人员进行竣工验收。验收标准按照合同条款和相关法规执行。验收合格后，甲方出具竣工验收报告。

2.保修服务：乙方需提供一定期限的保修服务，保修期限自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方需对电力设施进行维护和保养，确保设施的正常运行和使用寿命。甲方有权要求乙方提供必要的维修服务和技术支持。

五、违约责任及争议解决

1.违约责任：如果一方违反合同条款，需承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同条款和相关法规执行。

2.争议解决：如果双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

六、其他条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需严格遵守合同条款和相关法规，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：如果一方违反合同条款或相关法规，另一方有权终止合同。合同终止后，双方需按照合同条款和相关法规进行结算和处理相关事宜。

3.其他未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

鉴于甲方需要电力建设工程服务，乙方具备相关资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：包括但不限于电力设备的安装、调试、试验及竣工验收等。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同总工期：XX天。

三、工程造价及支付方式