通用版建设工程施工合同范本8篇.docx
通用版建设工程施工合同范本8篇
篇1
合同编号:[合同编号]
发包方(甲方):[发包方名称]
承包方(乙方):[承包方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:[工程名称]
2.工程地点:[工程地点]
3.工程承包方式:[工程承包方式]
4.工程范围和内容:[工程范围和内容]
第二条合同工期
1.本合同工程计划开工日期为:XXXX年XX月XX日,计划完工日期为:XXXX年XX月XX日。
2.如遇下列情况,经甲方确认后,工期相应顺延:
(1)因人力不可抗拒因素而延误工期;
(2)因甲方原因,如设计变更等,影响施工进度。
第三条工程质量与验收
1.乙方应确保工程质量符合设计和规定要求,如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2.甲方应在工程完工后进行验收,确保工程质量符合合同约定。
第四条合同价款与支付
1.本合同工程总造价为:人民币[工程造价]元。
2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的XX%作为预付款,即人民币[预付款金额]元。剩余款项应在工程验收合格后支付。
第五条甲方责任与义务
1.甲方应确保施工场地的土地使用权和相关手续齐全。
2.甲方应按时支付工程进度款和结算款。
3.甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。
第六条乙方责任与义务
1.乙方应确保施工场地的安全,并承担施工过程中的安全责任。
2.乙方应确保施工质量符合设计和规定要求。
3.乙方应按时向甲方提交施工进度报告和结算报告。
第七条违约责任与赔偿
1.如因甲方原因未能按时支付工程进度款或结算款,甲方应承担相应的违约责任。
2.如因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。
3.违约方应向守约方赔偿因违约所造成的全部损失。
第八条合同变更与解除
1.本合同一经签订,双方应严格遵守。如需变更或解除,应经协商一致并签订书面协议。
2.变更或解除合同的书面协议自双方签字或盖章之日起生效。
3.变更或解除合同的书面协议生效后,原合同即行终止。
4.变更或解除合同的书面协议未尽事宜,双方应协商解决。协商不成的,可按照原合同的相关条款执行。
5.变更或解除合同的书面协议中未涉及的内容,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。如有争议,可依法向人民法院提起诉讼。
篇2
甲方(发包方):XXXXXX公司
乙方(承包方):XXXXXX建筑公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,达成以下合同条款,以便双方共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:XXXXXX工程
2.工程地点:XXXXXX
3.承包范围:XXXXXX建筑安装工程
4.承包方式:包工包料
5.合同工期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
6.质量等级:优良
7.合同价款:人民币XXXX元整(¥XXXXXX)
二、甲方责任
1.负责办理建设手续,领取有关证件。
2.负责协调现场及周边环境。
3.负责材料供应。
4.负责技术交底。
5.负责按合同约定支付合同价款。
三、乙方责任
1.负责施工范围内的施工质量及工期。
2.负责提供施工组织设计及施工进度计划。
3.负责提供竣工验收资料。
4.负责工程竣工后的保修工作。
5.负责按合同约定完成承包范围内的全部工作。
四、付款方式
1.合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。
2.乙方完成全部工作并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的XX%。
3.剩余合同总价款的XX%作为质保金,保修期满后支付。
4.甲方不按合同约定支付合同价款,乙方可停止施工,直至甲方支付完合同价款为止。
5.乙方不按合同约定完成承包范围内的全部工作,甲方可拒绝支付剩余合同价款,并追究乙方的违约责任。
五、工期延误
1.因甲方原因造成工期延误,乙方可顺延工期,并有权要求甲方赔偿损失。
2.因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿因此给甲方造成的损失。
3.