主体承包合同.doc

主体工程劳务承包合同 发包方(全称)： 承包方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法规，遵循平等、自愿、公正和诚实的原则，双方就建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 、工程概况及承包内容 1.工程名称： 2.工程地点：陕西汉王药业公司院内 3.工程概况：生产车间（建筑面积约 万平方米） 4.承包方式：包工不包料、包辅材、包机械、包安全、包工期、包质量验收合格、包文明工地。 5.承包内容；本工程结构施工图、建筑施工图、设计图纸范围内的图纸会审及设计变更、会议纪要、技术核定单、通知等所包含的所有混凝土工程，基础，主体，文明工地及临时设施砌砖、施工道路，施工现场所有需硬化的砼，基坑及楼房外架四周及现场排水沟，积水井坑清、砌、抹。文明工地检查及上级专项检查，打扫卫生，整理施工现场的零星用工。预制构件：包括预制过梁、沟盖板等构件制作、安装、现场自拌砼浇筑，吊装就位和灌浆（所有人工、机械及辅材费用全部包括在承包单价中）；各种施工机械设备：架蹬、架板灰车、搅拌机和其它机具，混凝土养护材料、工具和材料的现场倒运； 6.现场管理工作：承包方（持有省建设厅相关专业有效证件）负责现场安全、生产、技术、文明工地检查。所有进场施工人员必须向甲方提供身份证复印件一份。 7.每道工序结束后必须经过自检，然后报监理方检查验收。 8.成品保护，如损坏必须进行修复，费用自理。 9.承包方必须为所有作业人员办理意外伤害保险。 10.安全带、安全帽由承包方自备，必须符合安全标准。所有进入工地的管理人员及施工人员必须正确佩戴安全防护用品。 第二条、合同工期 该工程总工期按总合同工期 天计算，并严格按照项目部计划工期完成。延期一天罚款 元。 第三条、合同价款 1、本合同价款为固定价格： 1、砼工程按 计算 元/㎡ 2、砌砖工程按 计算 元/m3(㎡) 以上单价包含所有承包内容。 2、工程款支付： 验收后支付合同总价的 ％％％％√”） 1 、向仲裁委员会申请仲裁。（ ） 2 、向共所在地人民法院起诉。（ ） 第十条、合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效、法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成承包工作内容后，结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十一条、本合同一式 份，具有同等法律效力，发包方执 份，承包方执 份。 第十二条、本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。结清余款，合同自行作废。 第十三条、增加条款 1、承包方在合同签订前向发包方提交质量，安全保证金 元，合同履行期间如无违约罚款，全额退付承包方，如有违约罚款，扣除罚款后剩余部分退付承包方，所有罚款以管理人员拍摄留影为依据。 2、发包方提供给承包方材料库房一间。发包方提供的扣件、对拉螺栓和其他使用施工设备等进场后由承包方签收并保管和使用，使用期间的损耗为 %，所有工作范围完毕，扣除损耗，超出部分由承包方按市场价赔偿。 3、承包方保证在施工中重大安全事故发生率为“0”若出现安全事故，发生所有经济损失全部，并承担所有发生的行政罚款。 4、承包方必须保证在施工过程中服从发包方管理人员的正确指挥，若因承包方管理人员不重视对工程造成的各种影响，愿接受发包方工程总造价的千分之一处罚。 5、承包方的工伤保险费用因发包方已经购买，承包方承担总保险费用的分摊部分（总保险费用为 元÷各工种承包款总和×承包方总包款计 元） 6、乙方在工程中出现的质量隐患造成结构安全的将从重处罚，发现一次按 元处罚；混凝土蜂窝、麻面、孔洞、表面不平整粗糙，开裂。砌砖不按规范顶砖斜砌、在间隔一星期后，每发现一次承担违约金 元；洞口不方正或尺寸误差大于10mm,每发现一次承担违约金 元。 7、承包方的工伤保险费用因发包方已经购买，承包方承担总保险费用的分摊部分（总保险费用为 元÷各工种承包款总和×承包方总包款计 元） 发包方：（章） 承包方：（章） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 合同签订日期： 年 月 日