深基坑支护土方施工合同5篇.docx

深基坑支护土方施工合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

发包方（简称甲方）：XX市XX区XX路XX号，联系人：XXX，联系方式：XXX。

承包方（简称乙方）：XX市XX区XX路XX号，联系人：XXX，联系方式：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方深基坑支护土方施工工程事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XX市XX区XX路XX号深基坑支护土方施工工程。

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号。

3.工程规模：本工程为XX市XX区XX路XX号的地块开发，涉及基坑开挖和支护工作。

4.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包该工程。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明及相关规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方在施工中应积极配合甲方及监理方进行质量检查，及时整改存在的问题。

3.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量得到有效控制。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX）。具体支付方式和时间按照工程进度和验收情况进行支付。

2.支付方式：银行转账或现金方式支付。具体支付方式由甲乙双方协商确定。

五、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）甲方负责提供施工图纸、设计说明及相关规范，确保乙方能够按照要求进行施工。

（2）甲方负责协调施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

（3）甲方负责按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任与义务：

（1）乙方负责按照施工图纸、设计说明及相关规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

（2）乙方负责建立健全质量管理体系，确保施工质量得到有效控制。

（3）乙方负责积极配合甲方及监理方进行质量检查，及时整改存在的问题。

（4）乙方负责确保施工过程中的安全、环保和卫生等方面的工作符合相关规定和要求。

六、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未能按照合同约定支付工程款项或提供必要的技术支持和资料，导致乙方无法按时开工或正常施工，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.乙方违约责任：若乙方在施工过程中存在质量问题或未能按时完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。同时，乙方应积极配合甲方及监理方进行质量检查和整改工作，确保工程质量符合要求。

七、争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并执行相应义务。

2.合同履行过程中产生的其他未尽事宜或变更需求，双方应共同协商并签订补充协议加以解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后双方应严格遵守合同约定履行各自义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同内容。如有违约行为发生应按照合同约定承担相应的违约责任。同时双方应积极配合完成施工任务确保工程质量符合要求。若因不可抗力或其他原因导致合同无法按时履行双方可协商解决方案并签订补充协议加以调整。

篇2

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

鉴于甲方需要就其所开发项目的深基坑支护土方工程进行施工，现决定委托乙方承担本工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：___________________深基坑支护土方工程

工程地点：___________________

承包范围：本工程包括基坑土方开挖、支护结构施工及其他相关配套工程。具体内容详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

开工日期：_______年____月____日（具体以甲方开工令为准）。

竣工日期：_______年____月____日。

合同工期延长应经甲方书面确认。

三、合同价款及支付方式

合同总价：人民币______元（大写：_____