砌筑工程施工劳务分包合同.doc

砌筑工程施工劳务分包合同

合同编号：[具体编号]

发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方联系邮箱]。

承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方联系邮箱]。

第二章：工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：包括但不限于各种墙体的砌筑施工，如砖砌体、砌块砌体等，以及相关的砌筑辅助工作，如墙体拉结筋的设置、勾缝等。

4.工程规模：建筑面积为[具体面积]平方米，墙体总长度为[具体长度]米。

第三章：劳务分包范围

承包方负责工程范围内所有墙体砌筑工程的施工，包括材料的运输、装卸、砌筑、勾缝等全部工作内容，直至工程通过验收合格。

第四章：劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬计算方式：按照实际完成的墙体砌筑面积计算，每平方米单价为[具体单价]元。

2.劳务报酬支付时间及比例：每月25日，发包方根据承包方当月完成的工作量进行核算，支付已完工作量的80%劳务报酬；工程竣工且经发包方验收合格后，支付至劳务报酬总额的95%；剩余5%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性付清。

第五章：工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]，如因不可抗力或发包方原因导致工期延误，经双方协商后可相应顺延工期。

3.工期延误及处理：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，每延误一天，按未完成工作量的1%向发包方支付违约金；如因发包方原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延，发包方不承担承包方的窝工损失。

第六章：工程质量

1.质量标准：执行国家及地方相关标准规范，墙体砌筑应平整、垂直，灰缝饱满，不得有通缝、瞎缝等质量缺陷。

2.质量检查与验收：发包方应定期或不定期对工程质量进行检查，承包方应配合发包方的检查工作。工程完工后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方应在接到申请后的[具体时间]内组织验收，如验收不合格，承包方应在规定时间内整改完毕，直至验收合格。

第七章：双方责任与义务

1.发包方责任与义务：

提供施工所需的场地、水电等基本条件。

按时支付劳务报酬。

协助承包方解决施工过程中遇到的问题。

2.承包方责任与义务：

严格按照施工图纸和相关标准规范进行施工，保证工程质量。

负责施工人员的管理和安全教育，保证施工安全。

按时完成施工任务，不得擅自拖延或停工。

第八章：安全施工与环境保护

1.安全施工要求：承包方应制定完善的安全施工方案，配备必要的安全防护设施和用品，对施工人员进行安全教育培训，保证施工安全。如发生安全，承包方应承担全部责任，并及时向发包方报告。

2.环境保护要求：承包方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的污染和破坏，如产生建筑垃圾应及时清理运走。

第九章：争议解决

双方在合同履行过程中如发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十章：合同变更与解除

1.经双方协商一致，可以变更合同内容。

2.如因不可抗力或一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

第十一章：其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工且质保期届满后自动终止。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（发包方盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：____________________

（承包方盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：____________________