深圳市建设工程施工(单价)合同7篇.docx
深圳市建设工程施工(单价)合同7篇
篇1
合同编号:[合同编号]
发包方(甲方):[发包方名称]
承包方(乙方):[承包方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:[工程名称]
2.工程地点:[工程地点]
3.工程内容:[工程内容]
4.工程造价:[工程造价]
二、施工工期
1.乙方进场日期:XXXX年XX月XX日
2.竣工日期:XXXX年XX月XX日
3.合同工期:XX日历天。
三、工程质量及验收
1.乙方应按照工程设计图纸及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
2.乙方所承包的工程,必须达到国家或地方施工及质量验收规范规定的质量标准。
3.乙方施工完毕后,应首先进行自检,自检合格后向甲方提交工程验收申请。甲方在接到乙方的验收申请后,一周内组织验收。验收不合格,乙方应在甲方提出整改意见后及时进行整改,并承担由此造成的全部损失。
4.甲方在验收过程中,如发现质量问题或需要返工的项目,应填写返工意见单。乙方应在接到返工意见单后及时进行返工,并承担由此造成的全部损失。
四、安全生产及文明施工
1.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关安全生产及文明施工的法律法规,确保安全生产及文明施工。
2.乙方应建立健全安全生产及文明施工管理制度,明确各级人员的安全生产及文明施工责任,确保安全生产及文明施工。
3.乙方应定期组织安全生产及文明施工教育培训,提高员工的安全生产及文明施工意识,确保安全生产及文明施工。
4.乙方应严格执行安全操作规程,确保安全生产及文明施工。
5.乙方在施工现场应设置明显的安全警示标志和安全防护措施,确保施工现场的安全。
6.乙方应建立健全安全生产及文明施工应急预案,确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对。
7.甲方在检查过程中如发现乙方存在重大安全隐患或严重违反安全生产及文明施工规定的行为,有权立即责令乙方停工整改,直至隐患消除。
8.因乙方原因导致的安全事故或人员伤亡,由乙方承担全部责任和损失。
五、合同价款与支付方式
1.合同价款:本合同价款采用单价合同方式计算,具体单价详见附件《工程量清单》。合同总价款为:XXXX元(大写:XXXX元整)。该价款为乙方的包干价款,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润和税金等所有费用。
2.支付方式:甲方在签订合同后支付合同总价的XX%作为预付款。工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的XX%。剩余XX%的款项作为质量保证金,在工程竣工验收合格一年后支付。支付方式具体以甲方付款申请为准。
六、违约责任
1.乙方若未能按时进场施工或未能按合同约定工期完成施工任务,每逾期一天,需向甲方支付违约金XXXX元。逾期超过XX天,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。
2.乙方在施工过程中若存在质量问题或安全隐患,甲方有权要求乙方停工整改。因停工整改所造成的全部损失由乙方承担。
3.乙方在履行合同过程中违反合同条款的,应承担相应的违约责任。违约金或损失赔偿额计算方式按法律法规的相关规定执行。
4.甲方若未能按时支付合同价款或提供必要的技术支持和协助,每逾期一天,需向乙方支付违约金XXXX元。逾期超过XX天,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因此造成的损失。
5.甲方在履行合同过程中违反合同条款的,应承担相应的违约责任。违约金或损失赔偿额计算方式按法律法规的相关规定执行。
七、争议解决方式
1.双方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.诉讼过程中涉及的诉讼费用、律师费用等合理费用由违约方承担。若双方均有过错,则各自承担相应的费用。
3.在诉讼过程中,双方应继续履行合同中与诉讼无关的其他条款。
4.本合同的管辖法院为深圳市南山区人民法院。若甲方或乙方在深圳市其他地区设有分公司或子公司,双方可协商确定管辖法院。但如双方未达成一致意见,则仍以深圳市南山区人民法院为管辖法院。
5.在争议解决期间,双方应遵守保密义务,不得泄露与争议相关的商业机密和信息。争议解决完毕后,双方可协商确定相关信息的公开和使用权。但如双方未达成一致意见,则仍应继续保密。
6.如因不可抗力导致合同无法按时履行