2025版玻璃钢化粪池项目工程承包与施工合同.docx
2025版玻璃钢化粪池项目工程承包与施工合同
甲方（委托方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
乙方（承包方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
鉴于甲方需要乙方承建玻璃钢化粪池项目工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：2025版玻璃钢化粪池项目工程
2.工程地点：________________________
3.工程规模：________________________
4.工程工期：自合同签订之日起____个月
二、工程承包内容
1.乙方负责本工程的施工，包括但不限于土建、管道、设备安装等。
2.乙方负责提供工程所需的原材料、设备、构配件等。
3.乙方负责工程现场的管理、施工人员的管理和施工安全的保障。
三、工程承包费用
1.工程承包费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2.工程承包费用支付方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方工程承包费用的____%作为预付款；
（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程承包费用的____%作为进度款；
（3）工程保修期满后，甲方支付乙方工程承包费用的____%作为保修金。
四、工程质量及验收
1.工程质量标准：按照国家相关质量标准执行。
2.工程验收：
（1）工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收；
（2）甲方在收到乙方验收通知后____个工作日内进行验收；
（3）验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
五、工程变更及索赔
1.因设计变更、工程量增加等原因导致工程承包费用增加，双方协商一致后，按实际发生费用进行调整。
2.因不可抗力、甲方提供资料错误等原因导致工程延期，乙方有权要求甲方延长工期。
3.因甲方原因导致工程停工、窝工等，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工损失。
六、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2.甲方未按合同约定支付工程承包费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
3.双方在履行合同过程中，如有其他违约行为，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.争议解决期间，双方应继续履行合同。
八、合同生效及终止
1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.合同履行完毕，本合同自动终止。
九、其他约定
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
乙方（承包方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
签订日期：________________________
甲方（委托方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
乙方（承包方）：________________________
地址：________________________
法定代表人：________________________
联系电话：________________________
签订日期：________________________