2025年度太阳能光伏发电站电力建设承包合同.docx

2025年度太阳能光伏发电站电力建设承包合同

甲方（建设单位）：____________________________

乙方（施工单位）：____________________________

鉴于甲方需要建设太阳能光伏发电站，乙方愿意承包该项目的电力建设，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________________

2.项目地点：____________________________

3.项目规模：____________________________

4.项目投资：____________________________

5.项目工期：____________________________

二、承包内容

1.乙方负责太阳能光伏发电站的电力建设，包括但不限于设备安装、调试、验收等。

2.乙方应按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。

3.乙方应遵守国家有关法律法规，严格执行行业标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________________

2.付款方式：

（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明，甲方支付合同价款的20%作为预付款。

（2）项目开工后，甲方每月支付合同价款的10%，直至工程进度达到50%。

（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同价款的30%。

（4）工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的20%。

（5）质保期满后，甲方支付合同价款的10%作为质保金。

四、工期及延误责任

1.乙方应在合同约定的工期内完成电力建设任务。

2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.5%作为违约金。

3.如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

五、质量保证

1.乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求。

2.乙方应对工程质量承担终身责任。

3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，直至合格。

六、验收及保修

1.工程完工后，双方应共同进行验收。

2.验收合格后，甲方应在7个工作日内向乙方支付验收款项。

3.乙方对工程提供质保期，质保期为____________________________。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________________

乙方（施工单位）：____________________________

签订日期：____________________________

附件：

1.甲方要求

2.乙方资质证明

3.其他相关文件