承包人人员伤亡合同5篇.docx

承包人人员伤亡合同5篇

篇1

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就发包人将_________工程承包给承包人施工，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同工期

1.承包人应在合同签订后尽快安排人员进场施工，工期按照发包人的要求执行。

2.承包人必须按照发包人要求的工期完成施工任务，若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。

三、质量标准与要求

1.承包人应严格按照国家相关标准和发包人的要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.在施工过程中，发包人有权对工程质量进行监督，承包人应积极配合，并按照发包人的要求进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.工程价款按照发包人的预算进行结算。

2.支付方式：每月按照承包人实际完成的工程量进行支付，支付比例为工程总价的80%。剩余20%的款项待工程竣工验收合格后一次性支付。

五、承包人人员要求

1.承包人应确保进场施工人员具备相应的技能和经验，能够胜任施工任务。

2.承包人应为其施工人员购买必要的保险，并确保施工人员的安全。在施工过程中，如承包人施工人员发生伤亡事故，承包人应承担相应的法律责任。

六、材料设备供应与管理

1.工程所需的主要材料、设备由发包人负责采购和供应。承包人应协助发包人进行材料设备的验收和保管工作。

2.在施工过程中，承包人应妥善保管和使用发包人提供的材料设备，确保工程质量和进度。如因承包人原因导致材料设备损坏或丢失，承包人应承担相应的赔偿责任。

七、安全生产与文明施工

1.承包人应严格遵守国家安全生产和文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全和环境卫生。

2.承包人应建立健全安全生产和文明施工管理制度，明确各级人员的安全职责，落实安全操作规程，确保施工安全。

3.在施工过程中，如发生安全事故或违反文明施工规定，承包人应承担相应的法律责任。

八、违约责任

1.如因发包人原因导致工程停工或延误工期，发包人应承担相应的违约责任。每停工一天，发包人应支付承包人相应的违约金。

2.如因承包人原因导致工程质量不合格或工期延误，承包人应承担相应的违约责任。每延误一天，承包人应支付发包人相应的违约金。同时，承包人应负责进行整改或重做，确保工程质量达到优良标准。

3.如一方违反合同条款，应承担相应的法律责任和违约金。具体违约金的数额和支付方式应根据违约程度进行协商确定。但违约金最高不得超过合同总金额的10%。若违约金数额过大，双方可协商调整。

九、争议解决与适用法律

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。法院作出的判决或裁定具有法律效力，双方必须履行。如一方不履行生效判决或裁定所确定的义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。同时，双方应注意保持生产、经营的正常进行，尽量减少争议对双方生产经营的影响。在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。若争议涉及第三方权利或义务关系（如知识产权、保密义务等），双方应依据相关法律法规和合同约定共同处理相关事宜。若争议解决期间有新的法律法规出台或变更导致双方权利义务关系发生变化，双方应根据新法律法规的规定协商确定解决方案。若协商不成且无法继续履行原合同约定的权利义务关系时双方可以协商解除原合同并按照新法律法规的规定签订新的合同以明确双方权利义务关系。在争议解决过程中双方应当保持冷静克制依法依规进行协商调解避免激化矛盾扩大损失范围。同时双方也应当尊重对方的合法权益在合法合理范围内寻求双方都能接受的解决方案以达成和解协议减少双方的经济损失和社会负面影响。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方_________工程过程中可能出现的人员伤亡事故达成如下协议：

一、协议背景

乙方在承包甲方工程的过程中，可能会遇到各种不可预测的风险，包括但不限于人员伤害、死亡等。为了明确双方的权利和义务，减少纠纷，双方经过协商