路灯安装施工承包合同8篇.docx

路灯安装施工承包合同8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________

2.本工程开工日期为：_________，竣工日期为：_________。

第三条合同价款

1.本合同价款为：_________

2.付款时间：_________

3.付款方式：_________

第四条甲方责任

1.甲方负责办理与工程建设相关的所有手续，包括规划、建设等手续。

2.甲方负责提供工程建设所需的所有资料，并确保资料的真实性和完整性。

3.甲方负责协调好各方面的关系，确保工程的顺利进行。

4.甲方负责按照合同约定支付乙方的工程款。

第五条乙方责任

1.乙方负责制定施工方案，确保工程的顺利进行。

2.乙方负责按照施工方案组织施工，确保施工质量和进度。

3.乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全。

4.乙方负责施工完毕后的清理工作，确保工程现场的整洁。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付乙方工程款，或未提供必要的技术支持和资料，或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合合同约定，或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要终止合同，双方应协商一致，并签订书面协议。

第八条争议解决

1.在合同履行过程中，如遇争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供真实证据，积极配合法院的调查和审理。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。对于已经发生争议的部分，双方应根据法院判决结果进行相应的调整和处理。

4.如果争议涉及第三方权益，如其他施工单位或业主等，双方应积极配合第三方进行协调处理，确保争议得到妥善解决。

5.争议解决期间及之后，双方应严格遵守保密义务，不得泄露涉及争议的相关信息和资料。保密义务在争议解决完毕后仍然有效，直至双方协商确定解除保密义务为止。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、施工及技术要求

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.乙方在施工过程中，必须遵守安全操作规程，确保施工人员的安全。如因乙方施工不当造成的事故，由乙方承担全部责任。

3.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务，如因乙方原因延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

三、材料供应及设备管理

1.甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责提供施工所需的辅助材料和设备。

2.乙方必须妥善保管和使用甲方提供的材料，确保材料不丢失、不损坏。如有丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方应确保其提供的设备符合施工要求，并应对设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。

四、质量与验收

1.乙方施工质量必须达到国家相关标准和质量要求。如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方将在施工完成后组织验收，验收标准和方法按照合同条款和相关规定执行。

3.如验收过程中发现问题，甲方将书面通知乙方进行整改，乙方应按照甲方要求进行整改并承担整改费用。

五、保修与维护

1.乙方应提供一定年限的