建筑安装工程承包合同格式样本7篇.docx

建筑安装工程承包合同格式样本7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条甲方工作

1.甲方应在乙方进场前，做好三通一平工作，并应在开工前办妥相关建设手续。

2.甲方应协助乙方办理好相关建设手续。

3.甲方应按时向乙方支付工程款项。

第三条乙方工作

1.乙方应在接到甲方进场通知后，迅速组织人员进场，做好开工前的准备工作。

2.乙方应按时向甲方提交工程进展计划，并按计划实施。

3.乙方应做好施工记录，确保施工质量和进度。

4.乙方应按时向甲方提交工程结算单，确保结算准确。

第四条工程期限

1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始，到XXXX年XX月XX日结束。

2.因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权要求甲方支付相应的停工或延期费用。

3.因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程质量

1.乙方应确保工程质量符合相关标准和要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见。

3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条工程价款与支付

1.本工程合同价款为XX元（大写：XX元）。具体支付方式详见合同附件。

2.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

3.乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。

第七条违约责任

1.如因一方原因导致合同无法按时履行或履行不符合约定，违约方应承担相应的违约责任。

2.违约责任包括但不限于：赔偿因此给对方造成的全部损失、支付违约金等。具体违约责任应根据实际情况进行约定。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应共同遵守合同条款，履行合同义务。

2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。在违约方承担违约责任后，合同仍可继续履行。

第九条争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相关义务。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务。如争议解决期间影响合同履行，双方应协商解决方案或签订补充协议以明确双方权利义务关系。

3.争议解决完毕后，双方应继续履行原合同或根据协商结果签订新合同以明确双方权利义务关系。如一方违反争议解决协议或法院判决结果导致另一方遭受损失时，违约方应承担相应的赔偿责任。

4.如因争议解决导致合同无法继续履行时，双方应友好协商解决相关事宜并签订书面协议以明确双方权利义务关系。在协商过程中任何一方不得擅自变更或解除协议内容否则将承担相应的法律责任风险。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备、材料的准备工作，并及时向甲方提交详细的施工进度计划表。甲方对乙方的施工进度计划表予以认可后，乙方应严格按计划实施。

2.本合同的工期为_____天，从乙方进场之日起计算。

第三条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量达到合同要求。

2.乙方应在每个施工段结束后，及时通知甲方进行验收，并提供相应的验收资料。甲方将根据乙方提供的验收资料进行验收，并签署验收意见。

3.如乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方返工或进行其他处理，直至达到合同要求。同时，甲方有权对