二零二四年建筑石材干挂抹灰劳务分包合同规范范本.docx
二零二四年建筑石材干挂抹灰劳务分包合同规范范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1分包方信息
1.2总包方信息
2.合同标的及范围
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程内容
3.合同工期及进度安排
3.1工期计划
3.2进度节点
3.3工期延误责任
4.工程质量标准及验收
4.1质量标准
4.2验收程序
4.3质量保证期
5.工程款支付方式及进度
5.1预付款
5.2进度款
5.3结算款
5.4保修金
6.材料供应及管理
6.1材料供应方式
6.2材料质量要求
6.3材料验收及保管
7.施工安全及环境保护
7.1施工安全责任
7.2安全生产措施
7.3环境保护要求
8.争议解决方式
8.1争议解决途径
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.合同解除及终止
9.1合同解除条件
9.2合同终止条件
9.3解除或终止后的处理
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
11.合同生效及终止
11.1合同生效条件
11.2合同终止条件
12.其他约定事项
12.1不可抗力
12.2通知方式
12.3合同附件
13.合同签署及生效日期
14.合同份数及保管
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1分包方信息
1.1.1分包方名称：________
1.1.2分包方法定代表人：________
1.1.3分包方地址：________
1.1.4分包方联系方式：电话________，传真________，邮箱________
1.2总包方信息
1.2.1总包方名称：________
1.2.2总包方法定代表人：________
1.2.3总包方地址：________
1.2.4总包方联系方式：电话________，传真________，邮箱________
2.合同标的及范围
2.1工程名称：________
2.2工程地点：________
2.3工程规模：________
2.4工程内容：包括但不限于石材干挂、抹灰等施工内容，具体详见附件一《工程量清单》。
3.合同工期及进度安排
3.1工期计划：自合同签订之日起____个工作日内开始施工，总工期为____个月。
3.2进度节点：详见附件二《进度计划表》。
3.3工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付____元违约金。
4.工程质量标准及验收
4.1质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业质量验收规范执行。
4.2验收程序：工程完成后，由总包方组织验收，分包方应积极配合。
4.3质量保证期：自竣工验收合格之日起____个月。
5.工程款支付方式及进度
5.1预付款：合同签订后____个工作日内，总包方支付分包方____%的工程款作为预付款。
5.2进度款：按照实际完成的工程量和约定的进度节点，每月支付一次进度款，每次支付____%。
5.3结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，总包方支付分包方____%的结算款。
5.4保修金：合同签订后____个工作日内，总包方支付分包方____%的保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。
6.材料供应及管理
6.1材料供应方式：由分包方自行采购，并提供材料合格证明。
6.2材料质量要求：材料质量应符合国家现行标准，并满足设计要求。
6.3材料验收及保管：材料进场后，由双方共同验收，不合格材料不得使用，并做好材料保管工作。
7.施工安全及环境保护
7.1施工安全责任：分包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
7.2安全生产措施：详见附件三《安全生产措施》。
7.3环境保护要求：分包方应采取有效措施，防止施工对环境造成污染。
8.争议解决方式
8.1争议解决途径：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构：如协商不成，双方同意将争议提交至________仲裁委员会仲裁。
8.3争议解决程序：仲裁庭应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
9.合同解除及终止
9.1.1一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在____日内未采取补救措施或补救措施不满意的；
9.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致解除的；
9.1.3法律法规规定的其他解除合同的情形。
9.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。
9.3.1分包方应立即停止施工，撤离施工现场；
9.3.2双方