电气照明工程施工合同2025年.docx

电气照明工程施工合同2025年通用

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于电气设备安装、照明设备安装、线路铺设等。

第二条施工方的义务

2.1施工方应按照业主的要求和国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。

2.2施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

2.3施工方应保证工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。

2.4施工方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。

2.5施工方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。

第三条业主的义务

3.1业主应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。

3.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

3.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于规划、消防、环保等。

3.4业主应在施工过程中提供必要的现场管理和服务。

第四条合同价格

4.1工程总价：根据工程量清单及综合单价计算，双方协商确定为人民币（大写）：__________________元整（小写）：_____________元。

4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

第五条工期

5.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。

5.2工期延误：如施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

5.3提前完成：如施工方提前完成工程，提前完成部分工程款的支付按双方协商确定。

第六条质量保证

6.1施工方应对工程质量承担永久责任，自工程验收合格之日起计算。

6.2工程保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

6.3保修期内，如出现质量问题，施工方应在接到通知后__________小时内予以修复。

第七条合同的变更和解除

7.1合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，需签订书面变更协议或解除协议。

7.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议约定的方式处理合同剩余事项。

第八条违约责任

8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

8.2违约金计算：违约方应支付合同总价款的__________%作为违约金。

8.3违约方支付违约金后，仍应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

10.2合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.3本合同附件为工程量清单、综合单价等，均为合同不可分割的部分。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.工程量清单

2.综合单价

3.施工图纸

4.技术资料

5.工程验收报告

6.保修书

7.变更协议

8.解除协议

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定时间和方式完成工程，认定为延期违约。

2.施工方未按照约定和国家相关标准、规范进行施工，认定为质量违约。

3.施工方未按照约定提供施工图纸、技术资料等相关文件，认定为文件违约。

4.业主未按照约定时间和方式支付工程款项，认定为支付违约。

5.业主未提供施工所需场地、水源、电源等基础设施，认定为基础设施违约。

6.双方未按照约定履行合同义务，认定为履行违约。

三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整合同关系的相关法律法规。

2.建筑法：是指调整建筑施工活动的相关法律法规。

3.违约金：是指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。

4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

5.工程验收：是指对工程质量、安全、功能等进行检查、评定，确定工程是否符合设计要求和合同约定的活动。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程款项支付问题：如业主延迟支付，施工方可以催告并要求支付违约金；如施工方提前完成工程，业主可按照双方协商确定的方式提前支付工程款。

2.工期延误问题：如施工方原因导致工期延误，施工方应承担违约责任，支付违约金，并按照合同约定履行修复责任。

3.质量问题：如出现质量问题，施工方应在保修期内承担修复责任，并支付违约金。

4.