首付分期付款标准协议6篇.docx

首付分期付款标准协议6篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（出卖人）：[甲方公司名称]

乙方（买受人）：[乙方姓名]

鉴于甲方与乙方同意进行首付分期付款，现就相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守：

一、定义与解释

1.首付分期付款：指乙方在购买甲方房屋时，先支付部分房价款作为首付，剩余部分通过分期付款的方式支付。

2.房屋信息：甲方出售的房屋位于[房屋地址]，建筑面积[房屋面积]平方米。

3.房价款：该房屋的总价款为[房价款总额]元。

4.首付金额：乙方应支付的首付金额为[首付金额]元。

5.分期付款金额：除首付金额外的剩余房价款为[分期付款金额]元。

6.分期期数：分期付款期数为[分期期数]期。

7.分期利率：每期分期利率为[分期利率]%。

8.还款日期：每期还款日期为[还款日期]。

二、首付支付

1.乙方应在签订本协议时支付首付金额给甲方。

2.首付支付方式：乙方可以选择以下方式支付首付金额：

（1）一次性支付；

（2）分期支付，具体分期期数和每期金额另行协商。

3.首付支付时间：乙方应在签订本协议后[首付支付时间]内支付首付金额给甲方。

三、分期付款

1.分期付款方式：乙方可以选择以下方式支付分期付款金额：

（1）等额本息还款；

（2）等额本金还款；

（3）按期付息，到期还本。

2.分期付款期数：乙方应在签订本协议时确定分期期数，并告知甲方。

3.分期利率：乙方应在签订本协议时确定分期利率，并告知甲方。

4.还款日期：乙方应在签订本协议时确定还款日期，并告知甲方。

5.逾期还款：如乙方未能按期还款，甲方有权按照每期未还款金额的[逾期利率]%加收逾期利息。

四、房屋交付与验收

1.房屋交付：甲方应在收到首付金额后[房屋交付时间]内将房屋交付给乙方。

2.房屋验收：乙方应在收到房屋后及时进行验收，并在验收后[验收时间]内将验收结果告知甲方。如乙方未能按时验收，则视为默认房屋质量合格。

3.房屋质量保证：甲方保证所售房屋的质量符合国家相关标准，如因房屋质量问题导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按时交付房屋，甲方应按照每逾期一天的[违约金比例]%的比例向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未能按时支付首付金额或分期付款金额，乙方应按照每逾期一天的[违约金比例]%的比例向甲方支付违约金。如因乙方违约导致甲方损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.协商解决：如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.仲裁解决：如协商无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁结果具有最终法律效力。仲裁费用由败诉方承担。

3.法律适用：本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。

七、其他事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议中的所有附件均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

4.双方在履行本协议过程中应严格保密，不得擅自泄露本协议内容及双方商业机密。如有违反，应承担相应的法律责任。

5.双方在履行本协议过程中应遵守中华人民共和国的相关法律法规，不得有任何违法违规行为。如有违反，应承担相应的法律责任。

6.本协议的修改和终止：本协议的修改和终止应当遵循中华人民共和国的相关法律法规，并经双方协商一致后书面确认。任何单方擅自修改和终止本协议的行为均不具有法律效力。

篇2

协议编号：[协议编号]

协议内容：

一、协议目的

本协议旨在明确购房首付分期付款的具体标准，保障购房者的合法权益，规范房地产市场的行为。

二、协议当事人

1.购房者（甲方）：[购房者姓名]

2.房地产开发商（乙方）：[开发商名称]

三、协议条款

1.首付分期付款概述

购房者同意按照本协议规定的分期付款计划，向房地产开发商支付购房首付。分期付款计划包括多个阶段，每个阶段的支付金额和支付时间由本协议详细规定。

2.首付分期付款计划

（1）首付款项：购房首付款总额为[首付款总额]，其中分期付款计划包括[分期付款计划]个阶段。

（2）支付时间：每个阶段的支付时间由乙方在签订