2025版建设工程施工合同gf0201.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建设工程施工合同gf0201

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同主体

1.2合同标的

1.3合同期限

1.4合同价款

1.5合同履行

1.6合同变更与解除

1.7合同终止

1.8违约责任

1.9争议解决

1.10合同生效

1.11合同附件

1.12合同签署

1.13合同变更

1.14合同解除

1.15合同终止

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1合同当事人

1.1.1承包人

1.1.1.1名称：[承包人全称]

1.1.1.2法定代表人：[承包人法定代表人姓名]

1.1.1.3注册地址：[承包人注册地址]

1.1.2发包人

1.1.2.1名称：[发包人全称]

1.1.2.2法定代表人：[发包人法定代表人姓名]

1.1.2.3注册地址：[发包人注册地址]

1.2合同签订地点和时间

1.2.1签订地点：[合同签订地点]

1.2.2签订时间：[合同签订日期]

第二条合同标的

2.1工程名称：[工程名称]

2.2工程地点：[工程地点]

2.3工程规模：[工程规模描述]

2.4工程类型：[工程类型]

2.5工程合同价：[合同总价款]

2.6工程质量要求：[工程质量标准]

第三条合同期限

3.1工程开工日期：[开工日期]

3.2工程竣工日期：[竣工日期]

3.3工期延长：[工期延长条件和程序]

第四条合同价款

4.1合同价款构成：[合同价款包含的款项明细]

4.2计价方式：[合同计价方式]

4.3付款方式：[付款方式及时间节点]

4.4付款条件：[付款条件及验收标准]

第五条合同履行

5.1承包人义务

5.1.1按照合同约定进行施工

5.1.2保证施工质量

5.1.3遵守安全生产规定

5.2发包人义务

5.2.1提供施工条件

5.2.2协助承包人办理施工许可

5.2.3支付合同价款

第六条合同变更与解除

6.1合同变更

6.1.1变更条件：[变更条件描述]

6.1.2变更程序：[变更申请、审批及通知程序]

6.2合同解除

6.2.1解除条件：[解除条件描述]

6.2.2解除程序：[解除申请、审批及通知程序]

第七条违约责任

7.1承包人违约责任

7.1.1工期延误：[工期延误违约责任]

7.1.2施工质量不合格：[施工质量不合格违约责任]

7.1.3安全生产事故：[安全生产事故违约责任]

7.2发包人违约责任

7.2.1未按时支付合同价款：[未按时支付违约责任]

7.2.2未履行协助义务：[未履行协助义务违约责任]

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1争议协商：[协商解决争议的程序和期限]

8.1.2争议调解：[调解解决的程序和期限]

8.1.3争议仲裁：[仲裁解决的程序和机构]

8.1.4争议诉讼：[诉讼解决的法院和程序]

8.2争议解决地点：[争议解决地点]

第九条合同生效

9.1合同生效条件：[合同生效所需满足的条件]

9.2合同生效日期：[合同生效的具体日期]

第十条合同附件

10.1附件清单：[合同附件的清单和内容]

10.2附件效力：[合同附件的法律效力]

第十一条合同签署

11.1签署人身份：[合同签署人的身份证明]

11.2签署程序：[合同签署的程序和方式]

11.3签署日期：[合同签署的具体日期]

第十二条合同变更

12.1变更申请：[合同变更申请的提出和审批程序]

12.2变更内容：[合同变更的具体内容和影响]

12.3变更通知：[合同变更通知的方式和期限]

第十三条合同解除

13.1解除申请：[合同解除申请的提出和审批程序]

13.2解除条件：[合同解除的具体条件和理由]

13.3解除通知：[合同解除通知的方式和期限]

第十四条合同终止

14.1终止条件：[合同终止的具体条件和理由]

14.2终止程序：[合同终止的审批和通知程序]

14.3终止后的处理：[合同终止后的债权债务处理和资产移交]

第二部分：第三方介入后的修正

15.第三方介入的定义与范围

15.1第三方的定义

15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选择或依法指定的，提供专业服务、咨询、监理、审计等辅助作用的独立法人或其他组织。

15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联方。

15.2第三方介入的范围

15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程设计、施工监理、质