二零二四年度住宅翻新托管装修施工合同范本3篇.docx
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
二零二四年度住宅翻新托管装修施工合同范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
1.2双方地址
1.3双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地址
2.3项目面积
2.4项目装修范围
3.施工内容
3.1施工项目清单
3.2施工材料要求
3.3施工工艺要求
4.施工工期
4.1施工开始时间
4.2施工结束时间
4.3施工工期延误责任
5.合同价款
5.1合同总价
5.2付款方式及时间
5.3付款条件
6.施工质量要求
6.1质量标准
6.2质量验收程序
6.3质量保修期限
7.施工安全管理
7.1施工现场安全管理
7.2施工人员安全培训
7.3事故处理及责任
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决费用
9.合同解除与终止
9.1合同解除条件
9.2合同终止条件
9.3合同解除与终止的程序
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
10.3违约金计算
11.合同生效与解除
11.1合同生效条件
11.2合同解除条件
11.3合同解除程序
12.合同附件
12.1附件一：施工图纸
12.2附件二：施工项目清单
12.3附件三：施工材料清单
12.4附件四：合同履行记录
13.合同签署
13.1签署日期
13.2签署地点
13.3签署人员
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
甲方（业主）：[业主全名]
乙方（施工单位）：[施工单位全名]
1.2双方地址
甲方地址：[业主详细地址]
乙方地址：[施工单位详细地址]
1.3双方联系方式
甲方联系方式：[业主联系电话]
乙方联系方式：[施工单位联系电话]
2.项目概况
2.1项目名称
[项目全名]
2.2项目地址
[项目具体地址]
2.3项目面积
[项目总面积及分项面积]
2.4项目装修范围
[具体装修内容，如：墙面、地面、天花板、门窗、水电改造等]
3.施工内容
3.1施工项目清单
[详细列出所有施工项目，包括但不限于：墙面涂料、地板铺设、瓷砖铺设、橱柜安装、水电改造等]
3.2施工材料要求
[详细列出所需材料品牌、型号、规格、数量及质量要求]
3.3施工工艺要求
[详细列出施工工艺流程、质量标准及验收标准]
4.施工工期
4.1施工开始时间
[具体日期]
4.2施工结束时间
[具体日期]
4.3施工工期延误责任
[明确工期延误的责任划分及处理方式]
5.合同价款
5.1合同总价
[合同总金额及币种]
5.2付款方式及时间
[分期付款的具体时间和比例，如：开工前支付20%，中期支付30%，竣工后支付50%]
5.3付款条件
[付款条件，如：验收合格、材料进场、施工进度等]
6.施工质量要求
6.1质量标准
[参照国家标准或行业标准，明确施工质量要求]
6.2质量验收程序
[详细列出质量验收的流程和标准]
6.3质量保修期限
[明确保修期限及保修范围]
8.争议解决
8.1争议解决方式
[双方协商、调解、仲裁或诉讼作为争议解决方式]
8.2争议解决机构
[如选择仲裁，需明确仲裁机构名称；如选择诉讼，需明确管辖法院]
8.3争议解决费用
[协商解决：双方各自承担；调解解决：调解费用由双方协商分担；仲裁或诉讼：败诉方承担]
9.合同解除与终止
9.1合同解除条件
[列举可导致合同解除的具体情形，如：一方严重违约、不可抗力等]
9.2合同终止条件
[列举可导致合同终止的具体情形，如：合同履行完毕、双方协商一致等]
9.3合同解除与终止的程序
[详细列出合同解除与终止的程序，包括通知期限、解除或终止的生效日期等]
10.违约责任
10.1违约情形
[列举可能出现的违约情形，如：工期延误、质量不合格、材料供应不及时等]
10.2违约责任承担
[针对不同违约情形，明确违约责任的承担方式和赔偿标准]
10.3违约金计算
[详细列出违约金的计算方法和数额]
11.合同生效与解除
11.1合同生效条件
[明确合同生效的具体条件，如：双方签字盖章、合同履行等]
11.2合同解除条件
[参照第九条，列举合同解除的具体条件]
11.3合同解除程序
[详细列出合同解除的程序，包括通知期限、解除的生效日期等]
12.合同附件
12.1附件一：施工图纸
[提供施工图纸的名称、编号、数量及文件格式]
12.2附件二：施