二零二四年度特色小镇公共设施装修工程合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度特色小镇公共设施装修工程合同

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2工程范围

1.3工程地点

1.4工程期限

1.5工程质量要求

2.1发包人信息

2.2承包人信息

2.3项目负责人

2.4乙方资质要求

3.1合同价款

3.2付款方式

3.3付款期限

3.4预付款

3.5进度款

3.6结算款

3.7违约金

4.1施工准备

4.2施工进度

4.3施工安全

4.4施工质量

4.5施工变更

4.6施工监理

5.1材料设备供应

5.2材料设备质量

5.3材料设备验收

5.4材料设备保管

5.5材料设备更换

6.1环境保护

6.2噪音控制

6.3施工现场管理

6.4垃圾处理

6.5施工用水用电

7.1风险责任划分

7.2不可抗力

7.3保险

7.4事故处理

8.1合同生效

8.2合同变更

8.3合同解除

8.4合同终止

9.1争议解决

9.2诉讼管辖

9.3仲裁条款

10.1违约责任

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.1合同附件

11.2合同附件清单

12.1合同签订

12.2合同盖章

12.3合同生效日期

13.1合同履行

13.2合同变更履行

13.3合同解除履行

14.1合同解除后的处理

14.2合同终止后的处理

14.3合同解除后的争议处理

第一部分：合同如下：

1.1项目概况

1.1.1项目名称：二零二四年度特色小镇公共设施装修工程

1.1.2项目地点：[具体地址]

1.1.3项目规模：[具体面积或工程量]

1.1.4项目业主：[业主单位名称]

1.1.5项目承包人：[承包人单位名称]

1.2工程范围

1.2.1装修工程包括但不限于：墙面、地面、天花板的装修，门窗更换，水电改造，照明设施安装等。

1.2.2工程内容详细清单见附件一。

1.3工程地点

1.3.1工程地点位于[具体地址]，承包人应按照工程地点进行施工。

1.4工程期限

1.4.1工程总工期为[具体工期]，自合同签订之日起计算。

1.5工程质量要求

1.5.1工程质量应符合国家相关质量标准和规范要求。

1.5.2工程验收合格标准详见附件二。

2.1发包人信息

2.1.1发包人名称：[业主单位名称]

2.1.2发包人地址：[业主单位地址]

2.1.3发包人联系人：[联系人姓名]

2.1.4发包人联系电话：[联系电话]

2.2承包人信息

2.2.1承包人名称：[承包人单位名称]

2.2.2承包人地址：[承包人单位地址]

2.2.3承包人项目负责人：[项目负责人姓名]

2.2.4承包人联系电话：[联系电话]

2.3项目负责人

2.3.1承包人委派的项目负责人应具备相关资质和经验，负责整个工程的施工管理。

2.4乙方资质要求

2.4.1承包人须具备国家规定的相关资质证书，包括但不限于建筑装修装饰工程专业承包资质。

2.4.2承包人须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件。

3.1合同价款

3.1.1合同总价为人民币[具体金额]元，大写：[大写金额]。

3.2付款方式

3.2.1合同签订后，发包人支付合同总价20%的预付款。

3.2.2工程进度达到合同约定节点后，发包人支付相应比例的进度款。

3.2.3工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价80%的结算款。

3.3付款期限

3.3.1预付款在合同签订后5个工作日内支付。

3.3.2进度款在工程进度达到合同约定节点后10个工作日内支付。

3.3.3结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。

3.4预付款

3.4.1预付款不计息，在工程竣工验收合格后抵扣结算款。

3.5进度款

3.5.1进度款支付比例根据工程进度分为多个节点，具体比例详见附件三。

3.6结算款

3.6.1结算款支付条件：工程竣工验收合格，无争议款项。

3.7违约金

3.7.1如承包人未按合同约定完成工程，发包人有权要求承包人支付违约金。

3.7.2违约金计算方法：按合同总价的一定比例计算，具体比例详见附件四。

8.1争议解决

8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2诉讼管辖

8.2.1有关本合同的争议，双方同意由合同签订地人民法院管辖。

8.3仲裁条款

8.3.1除非双方另有约定，任何争议均应通过仲裁解决。