二零二四年度通信工程建设劳务分包及索赔处理协议3篇.docx
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
二零二四年度通信工程建设劳务分包及索赔处理协议
本合同目录一览
1.协议双方基本信息
1.1双方名称
1.2双方地址
1.3双方联系方式
2.通信工程建设劳务分包范围
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程内容
2.4工程规模
2.5工程工期
3.劳务分包合同条款
3.1劳务分包价格
3.2劳务分包支付方式
3.3劳务分包结算
3.4劳务分包验收标准
3.5劳务分包违约责任
4.索赔处理流程
4.1索赔申请
4.2索赔审核
4.3索赔处理
4.4索赔争议解决
5.保密条款
5.1保密内容
5.2保密期限
5.3保密责任
6.合同履行与变更
6.1合同履行
6.2合同变更
6.3合同解除
7.合同生效与终止
7.1合同生效
7.2合同终止
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任承担
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决机构
10.法律适用与管辖
10.1法律适用
10.2管辖法院
11.其他约定事项
11.1通知方式
11.2不可抗力
11.3合同附件
12.合同签署
12.1签署日期
12.2签署人
12.3签署单位
13.合同份数
13.1合同份数
13.2合同生效
14.合同附件清单
14.1附件一：通信工程建设劳务分包合同
14.2附件二：索赔处理流程图
14.3附件三：保密协议
14.4附件四：其他相关文件
第一部分：合同如下：
1.协议双方基本信息
1.1双方名称
1.1.1分包方名称：通信工程建设有限公司
1.1.2总包方名称：通信集团公司
1.2双方地址
1.2.1分包方地址：省市区路号
1.2.2总包方地址：省市区路号
1.3双方联系方式
1.3.1分包方联系人：
1.3.2分包方联系电话：138xxxx5678
1.3.3总包方联系人：
1.3.4总包方联系电话：139xxxx5678
2.通信工程建设劳务分包范围
2.1工程名称：通信基站建设工程
2.2工程地点：省市县
2.3工程内容：通信基站建设、设备安装、调试等
2.4工程规模：100个基站
2.5工程工期：自合同签订之日起12个月
3.劳务分包合同条款
3.1劳务分包价格
3.1.1劳务分包总价：人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）
3.1.2计价方式：按工程量清单计价
3.2劳务分包支付方式
3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%
3.2.2进度款：每完成工程量的30%支付相应款项
3.2.3结算款：工程完工并验收合格后支付剩余款项的60%
3.2.4保修金：工程完工验收合格后支付总额的10%，保修期满无质量问题退还
3.3劳务分包结算
3.3.1结算依据：按照国家有关工程结算规定和合同约定执行
3.3.2结算时间：每月结算一次
3.4劳务分包验收标准
3.4.1验收标准：按照国家相关工程验收标准执行
3.4.2验收程序：由总包方组织验收，分包方配合
3.5劳务分包违约责任
3.5.1分包方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向总包方支付违约金人民币壹万元整（￥10,000.00）
3.5.2总包方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向分包方支付违约金人民币壹万元整（￥10,000.00）
4.索赔处理流程
4.1索赔申请
4.1.1索赔事由：因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的索赔
4.1.2索赔申请时限：自索赔事由发生之日起30日内提出
4.2索赔审核
4.2.1审核部门：总包方合同管理部门
4.2.2审核时限：自收到索赔申请之日起15个工作日内完成
4.3索赔处理
4.3.1索赔处理结果：由总包方合同管理部门决定
4.3.2索赔处理时限：自索赔处理结果确定之日起10个工作日内完成
4.4索赔争议解决
4.4.1争议解决方式：协商解决或仲裁
4.4.2争议解决机构：省市仲裁委员会
5.保密条款
5.1保密内容：涉及双方商业秘密的技术、财务、管理等信息
5.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后3年
5.3保密责任：双方应对保密内容承担保密责任，不得泄露给第三方
6.合同履行与变更
6.1合同履行
6.1.1分包方应按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程
6.1.2总包方应按合同约定的时间、方式支付款项
6.2合同变更
6.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形