建设工程工期延期补充协议.doc
建设工程工期延期补充协议
合同编号:__________
甲方:[甲方公司名称],地址:[甲方公司地址],联系方式:[甲方联系电话],法定代表人:[甲方法定代表人姓名]。
乙方:[乙方公司名称],地址:[乙方公司地址],联系方式:[乙方联系电话],法定代表人:[乙方法定代表人姓名]。
第二章:引言
鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现由于[具体工期延期原因],双方经友好协商,就原合同中工程的工期延期事宜达成如下补充协议。
第三章:工程概况
1.工程名称:[具体工程名称]
2.工程地点:[具体工程地点]
3.工程内容:[详细描述工程的具体内容]
第四章:工期延期原因
因[详细说明导致工期延期的原因,如不可抗力事件、设计变更、甲方原因等],导致原合同约定的工期无法按时完成,经双方确认,同意对工期进行延期。
第五章:工期延期时间
根据实际情况,工期延期[具体延期时长],原合同约定的竣工日期[原竣工日期]顺延至[新竣工日期]。
第六章:工期调整及后续安排
1.施工进度计划调整
乙方应在收到本补充协议之日起[具体时间]内,制定详细的施工进度调整计划,并提交给甲方审核。甲方应在收到施工进度调整计划后的[具体时间]内予以审核并回复乙方。如甲方在规定时间内未回复,则视为同意乙方的施工进度调整计划。
乙方应严格按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工,保证工程按时完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误,应承担相应的违约责任。
2.竣工日期调整
新的竣工日期为[新竣工日期],乙方应在该日期前完成工程的全部施工内容,并通过甲方的验收。
如因工期延期导致工程需要在冬季或雨季等特殊季节施工,乙方应采取相应的措施保证工程质量,并承担因特殊季节施工而增加的费用。
第七章:双方权利义务
1.甲方权利义务
甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查,如发觉乙方施工进度滞后或存在其他问题,有权要求乙方采取措施进行整改。
甲方应按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用。
甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的与工程相关的问题,提供必要的支持和配合。
2.乙方权利义务
乙方应按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工,保证工程按时完成。如因不可抗力等不可预见的原因导致施工进度延误,应及时通知甲方,并提供相关证明材料。
乙方应加强对施工现场的管理,保证施工安全和文明施工。如因乙方原因导致发生安全或环境污染等问题,应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
乙方应按照原合同和本补充协议的约定,及时向甲方提交工程相关的资料和文件。
第八章:费用及结算
1.因工期延期产生的费用
因工期延期而产生的费用包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。具体费用的计算方法和标准应根据实际情况确定,并在双方协商一致后签订补充协议。
如因工期延期导致甲方需要支付额外的费用,甲方应按照本补充协议的约定及时支付给乙方。如甲方未按照约定支付费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担相应的违约责任。
2.结算方式
工程竣工后,乙方应按照原合同和本补充协议的约定,向甲方提交工程结算报告。甲方应在收到工程结算报告后的[具体时间]内进行审核,并在审核通过后的[具体时间]内支付工程结算款。
如甲方对工程结算报告有异议,应在收到工程结算报告后的[具体时间]内提出书面异议,并与乙方协商解决。如双方在规定时间内未能协商解决,可提交给有管辖权的人民法院裁决。
第九章:违约责任
1.甲方违约责任
如甲方未按照本补充协议的约定及时支付因工期延期而产生的费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。如逾期超过[具体天数],乙方有权解除本补充协议,并要求甲方承担因此而造成的损失。
如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此而造成的损失。
2.乙方违约责任
如乙方未按照经甲方审核同意的施工进度调整计划组织施工,每逾期一天,应按照工程总造价的[具体比例]向甲方支付违约金。如逾期超过[具体天数],甲方有权解除本补充协议,并要求乙方承担因此而造成的损失。
如乙方因自身原因导致工程质量不符合原合同和本补充协议的约定,应负责返工或修复,并承担相应的费用。如因工程质量问题给甲方造成损失,乙方应承担赔偿责任。
第十章:争议解决
本补充协议的签订、履行、变更和解除等事项,均适用中华人民共和国法律。如双方在本补充协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一章:其他条款
1.本补充协议是原合同的补充协议,与原合同具有同等法律效力。如本补充协议与原合同有不一致的地方,以本补充协议为准。
2.本补充协议自双方签字(盖章