住宅墙体砌筑工程标准协议.docx
住宅墙体砌筑工程标准协议
本合同目录一览
1.工程概述
1.1工程地点
1.2工程规模
1.3工程内容
2.工程期限
2.1工期起始日期
2.2工期终止日期
2.3工期延误
3.工程质量
3.1质量标准
3.2质量检查
3.3质量争议的处理
4.工程材料
4.1材料供应
4.2材料质量
4.3材料验收
5.工程费用
5.1工程总价
5.2工程预付款
5.3工程进度款
5.4工程尾款
6.施工安全
6.1安全措施
6.2安全事故的处理
7.变更与解除
7.1工程变更
7.2合同解除
8.违约责任
8.1承包商的违约责任
8.2业主的违约责任
9.争议解决
9.1争议的解决方式
9.2仲裁或诉讼
10.合同的生效与终止
10.1合同生效条件
10.2合同终止条件
11.其他条款
11.1合同的修改
11.2合同的转让
11.3信息的保密
12.附件
12.1工程设计图纸
12.2施工方案
12.3材料规格书
13.签字盖章
13.1承包商签字
13.2业主签字
14.合同日期
第一部分：合同如下：
1.工程概述
1.1工程地点
本合同项下的住宅墙体砌筑工程位于____省/市/自治区____市/县/区____街道/镇/乡____号。
1.2工程规模
本合同项下的工程规模包括但不限于墙体砌筑面积为____平方米，具体工程量及施工内容以双方确认的工程量清单为准。
1.3工程内容
工程内容包括但不限于：____。
2.工程期限
2.1工期起始日期
本合同约定的工期起始日期为____年__月__日。
2.2工期终止日期
本合同约定的工期终止日期为____年__月__日。
2.3工期延误
如因承包商原因导致工程延期，每延期一天，承包商应向业主支付合同总价____%的违约金。如因不可抗力或其他客观原因导致工程延期，双方可协商顺延工期，具体顺延天数由双方协商确定。
3.工程质量
3.1质量标准
本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求，包括但不限于《建筑施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。
3.2质量检查
承包商应按施工进度及时向业主提供工程质量检查报告。业主或其委托的监理机构有权对施工过程及工程质量进行监督检查，承包商应予以配合。
3.3质量争议的处理
如双方在工程质量上发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.工程材料
4.1材料供应
承包商应按照合同约定的材料品牌、规格、数量等提供工程所需材料，并保证材料质量。
4.2材料质量
工程所需材料应符合国家及行业相关标准，具有产品质量检验报告。材料到场后，业主或其委托的监理机构有权对材料进行检验，不合格的材料应立即退换。
4.3材料验收
工程所需材料由业主或其委托的监理机构进行验收，验收合格的材料方可用于施工。
5.工程费用
5.1工程总价
本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
5.2工程预付款
业主应在合同签订后____个工作日内向承包商支付工程预付款，预付款金额为合同总价__%。
5.3工程进度款
工程进度款支付按照双方确认的工程进度按月支付，每月工程进度款支付比例为合同总价__%。
5.4工程尾款
工程竣工验收合格后，业主应在验收合格之日起____个工作日内支付工程尾款，尾款金额为合同总价__%。
6.施工安全
6.1安全措施
承包商应严格按照国家及行业安全生产法律法规、规范要求进行施工，确保施工安全。
6.2安全事故的处理
如施工过程中发生安全事故，承包商应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告业主及相关部门。安全事故的处理费用由承包商承担。
8.违约责任
8.1承包商的违约责任
如承包商违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：
（1）工程质量问题：按照合同约定支付违约金，并承担修复费用；
（2）工程进度问题：按照合同约定支付违约金，并承担因延期导致的间接损失；
（3）安全事故问题：承担安全事故处理费用，并支付业主因此产生的损失。
8.2业主的违约责任
如业主违反合同约定，导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：
（1）未按约定时间支付预付款、进度款、尾款等，按照合同约定支付违约金；
（2）未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，承担因此产生的损失。
9.争议解决
9.1争议的解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2仲裁或诉讼
如双方同意仲裁，仲裁机构为____仲裁委员会。