消防工程施工合同补充协议2024年通用.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
消防工程施工合同补充协议2024年通用
本合同目录一览
1.工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模
1.4工程预算
2.合同主体
2.1甲方名称
2.2乙方名称
2.3甲方负责人
2.4乙方负责人
3.工程内容
3.1工程范围
3.2工程量
3.3工程质量标准
3.4工程进度
4.合同价款
4.1合同总价
4.2付款方式
4.3付款进度
4.4价款调整
5.合同工期
5.1开工日期
5.2竣工日期
5.3工期延误
5.4工期提前
6.工程变更
6.1变更范围
6.2变更程序
6.3变更价款
6.4变更工期
7.工程保修
7.1保修期限
7.2保修范围
7.3保修责任
7.4保修费用
8.违约责任
8.1甲方违约
8.2乙方违约
8.3违约赔偿
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决机构
9.3诉讼管辖
10.合同的生效、变更和解除
10.1合同生效条件
10.2合同变更程序
10.3合同解除条件
11.保密条款
11.1保密内容
11.2保密期限
11.3泄密责任
12.合同的附件
12.1附件一：工程设计文件
12.2附件二：施工图纸
12.3附件三：工程量清单
13.其他约定
13.1甲方义务
13.2乙方义务
13.3双方的权利和义务
14.合同的签订日期和地点
14.1签订日期
14.2签订地点
第一部分：合同如下：
第一条工程概况
1.1工程名称：根据《消防工程施工合同》约定的工程名称。
1.2工程地点：根据《消防工程施工合同》约定的工程地点。
1.3工程规模：根据《消防工程施工合同》约定的工程规模。
1.4工程预算：根据《消防工程施工合同》约定的工程预算。
第二条合同主体
2.1甲方名称：根据《消防工程施工合同》约定的甲方名称。
2.2乙方名称：根据《消防工程施工合同》约定的乙方名称。
2.3甲方负责人：根据《消防工程施工合同》约定的甲方负责人。
2.4乙方负责人：根据《消防工程施工合同》约定的乙方负责人。
第三条工程内容
3.1工程范围：根据《消防工程施工合同》约定的工程范围。
3.2工程量：根据《消防工程施工合同》约定的工程量。
3.3工程质量标准：根据《消防工程施工合同》约定的工程质量标准。
3.4工程进度：根据《消防工程施工合同》约定的工程进度。
第四条合同价款
4.1合同总价：根据《消防工程施工合同》约定的合同总价。
4.2付款方式：根据《消防工程施工合同》约定的付款方式。
4.3付款进度：根据《消防工程施工合同》约定的付款进度。
4.4价款调整：根据《消防工程施工合同》约定的价款调整。
第五条合同工期
5.1开工日期：根据《消防工程施工合同》约定的开工日期。
5.2竣工日期：根据《消防工程施工合同》约定的竣工日期。
5.3工期延误：根据《消防工程施工合同》约定的工期延误。
5.4工期提前：根据《消防工程施工合同》约定的工期提前。
第六条工程变更
6.1变更范围：根据《消防工程施工合同》约定的变更范围。
6.2变更程序：根据《消防工程施工合同》约定的变更程序。
6.3变更价款：根据《消防工程施工合同》约定的变更价款。
6.4变更工期：根据《消防工程施工合同》约定的变更工期。
第八条违约责任
8.1甲方违约：甲方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成乙方损失的，甲方应当承担违约责任。
8.2乙方违约：乙方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成甲方损失的，乙方应当承担违约责任。
8.3违约赔偿：违约方应当根据违约程度，赔偿对方因此遭受的损失，包括直接损失和间接损失。
第九条争议解决
9.1争议解决方式：双方因履行本合同发生的争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
9.2争议解决机构：如选择仲裁，则双方约定仲裁委员会为X仲裁委员会；如选择诉讼，则甲方所在地人民法院或者乙方所在地人民法院有管辖权。
9.3
诉讼管辖：如选择诉讼，则甲方所在地人民法院或者乙方所在地人民法院有管辖权。
第十条合同的生效、变更和解除
10.1合同生效条件：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
10.2合同变更程序：合同变更应当书面协议，经双方签字或者盖章确认后生效。
10.3合同解除条件：双方同意解除合同的，可以书面协议解除；一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方可