安装电梯承包合同7篇.docx

安装电梯承包合同7篇

篇1

合同编号：[编号]

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[公司名称]法定代表人姓名

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[承包公司地址]

法定代表人：[承包公司名称]法定代表人姓名

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行电梯安装工作事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：电梯安装工作，包括但不限于井道勘察、电梯设备吊装、安装调试、验收等。

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方负责电梯安装工程的全过程和相关工作，甲方对乙方的安装工程进行监督管理。

2.承包范围：包括但不限于电梯设备采购、运输、保管、安装、调试、验收等工作。但不包括因甲方原因导致停工、窝工造成的损失及责任。

三、工程期限

本工程自合同签订之日起计算工期，工程期限XX天。如遇下列情况之一，工期相应顺延：

1.甲方未能按照合同约定支付预付款或工程进度款导致工期延误的；

2.施工现场存在不具备开工条件或由于地质等因素致使乙方无法开工的；

3.甲方对乙方所安装的电梯规格和参数发生变化或增设附加设备等影响正常安装工作量的；

4.因法定节假日或政府原因造成停工的；

5.其他不可抗力因素导致工程无法如期完成的。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。该造价已包含但不限于完成本工程所需的人工费、材料费、运输费、保险费以及其它相关费用等。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行电梯安装工作达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地址]

3.安装电梯数量：[数量]台

4.电梯型号及规格：[型号及规格]

二、承包范围

乙方负责电梯的安装工作，包括但不限于井道、机房的勘察与改造、电梯设备的安装与调试等。具体范围详见附件《承包范围明细表》。

三、承包方式

本合同采用包工包料的方式，乙方负责提供所有安装所需的人员、材料、设备，并确保工程质量和进度。

四、合同总价及付款方式

1.本合同总价为人民币[金额汉字大写]元整（￥[金额数字小写]元）。该总价包括但不限于人工费、材料费、设备费、税费等一切相关费用。

2.付款方式：甲方在合同签订后[天数]内支付乙方合同总价的XX%作为预付款；电梯安装完成并经验收合格后XX日内支付剩余款项。

五、工期及延误

1.乙方应在甲方发出开工通知后的XX日内开始安装工作，并在XX日内完成安装。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权顺延工期；如因乙方原因造成工期延误，甲方有权扣除部分工程款作为违约金。

六、质量与验收

1.乙方应确保电梯安装质量符合国家相关标准及规范，并通过当地质量监督部门的验收。

2.电梯安装完成后，乙方应提供完整的技术资料和验收文件，并协助甲方进行验收。

七、保修与维护

1.乙方对安装的电梯提供为期XX年的免费保修服务。

2.在保修期内，如电梯发生质量问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应，并在XX小时内到达现场进行维修。

八、违约责任

1.若甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。

2.若乙方未按约定完成安装工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。

3.若因乙方原因造成电梯安装质量不符合约定，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

九、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机关或起诉至有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]

法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]

法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]

日期：XXXX