内墙粉刷承包合同12 - 商业合同.docx

年月日。六、现场安全、文明施工管理要求：乙方进场人员必须遵守工地各种规章制度和安全操作规范，服从甲方全部付完时止。（以下无正文）甲方：甲后，甲方支付至工程款总价的95%

年月日。六、现场安全、文明施工管理要求：乙方进场人员必须遵守工地各种规章制度和安全操作规范，服从甲方

全部付完时止。（以下无正文）甲方：甲

后，甲方支付至工程款总价的95%，余款5%作为质保金，贰年保修期满后30日内付清。五、合同工期：共3

的物业公司通知后，24小时内必须到达现场进行维修（非乙方原因或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用

坚持梦想8718

内墙粉刷施工承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程的实际情况，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就工程内墙粉刷工程施工承包合同等事宜，签订本合同，以资双方共同执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：内墙墙体抹灰.

二、承包方式：包工、包工期、包质量。

三、工程质量：本工程质量为合格工程

1、内墙粉刷工程施工严格按照河南省有关标准及相关规范施工，乙方确保验收一次合格。达不到一次合格，承包人同意无条件返工至合格，并扣除工程总造价的3%，做为对发包人的补偿。

2、承包人必须严格按照国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、其他现行规范标准、精心组织施工，确保实现质量目标。

四、工程价款及支付方式

1、内墙粉刷采用固定单价：元／㎡（建筑面积）；工程量以实结算。

2、以上单价为综合单价，包含内容为完成本工程承包范围以内工程项目可能发生的一切费用。包括施工费、材料卸车并搬运至施工合理位置的费用及保管费、工具用具使用费、管理费及其它施工及相关所需费用。以上综合价为包干价，不因任何原因调整。

3、支付方式：本工程无预付款，工程完工经甲、乙双方共同验收合格并确认工程量后，

拨付工程价款的80%；待工程竣工验收合格并结算后，甲方支付至工程款总价的95%，

余款5%作为质保金，贰年保修期满后30日内付清。

五、合同工期：

共3页第1页

工程施工质量验收统一标准》、其他现行规范标准、精心组织施工，确保实现质量目标。四、工程价款及支付方式起，日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；或向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他约定本合同一式份，甲、工人进行安全文明教育和安全技术交底，乙方施工应有足够的安全措施，确保施工人员的安全，有足够的职业病防将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则共

工程施工质量验收统一标准》、其他现行规范标准、精心组织施工，确保实现质量目标。四、工程价款及支付方式

起，日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；或向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他约定本合同一式份，甲、

工人进行安全文明教育和安全技术交底，乙方施工应有足够的安全措施，确保施工人员的安全，有足够的职业病防

将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则共3页第2页坚持梦想8718甲方有权请第三方处理垃圾，相应费

坚持梦想8718

工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件。

总工期：年月日——年月日。

六、现场安全、文明施工管理要求：1、乙方进场人员必须遵守工地各种规章制度和安全操作规范，服从甲方现场人员管理。如因乙方工人违规操作或麻痹失误造成的安全事故或其他损失，由乙方自行承担一切责任及赔偿和善后工作，甲方不承担任何责任。

2、乙方施工人员必须严格遵守项目的各项规章制度，违章必罚。工地上所有规章制度及甲方发给乙方的通知、罚单、整改要求等文字资料均属本合同之附件，与合同条款具有同等法律效力。

3、乙方自行提供所需施工工具，所有施工工具、现场材料必须按规定整齐有序堆放。施工现场随时保持整洁干净，通道畅通无阻，做到工完料尽场清。乙方若在施工中损坏甲方的财物，按市场价赔偿。

4、乙方有义务对其施工现场管理人员及工人进行安全文明教育和安全技术交底，乙方施工应有足够的安全措施，确保施工人员的安全，有足够的职业病防范措施，保证工程操作人员的人身健康。

5、本工程中若发生任何质量事故和人员伤亡事故，由乙方承担一切责任和善后工作。

6、乙方施工人员在施工过程中若不服从甲方管理、不重视施工质量，违章操作，经甲方提出拒不纠正的，甲方有权要求乙方退场。并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

七、合同双方当事人的责任和权利

（一）甲方权利与义务

1、甲方负责提供乙方施工现场用的水、电、场地等。

2、甲方无正当理由