高速公路工程承包合同(2025版).docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
高速公路工程承包合同(2025版)
本合同目录一览
1.合同签订与生效
1.1合同签订主体
1.2合同签订时间与地点
1.3合同生效条件
2.工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程建设内容
3.承包人义务
3.1工程施工质量保证
3.2工程进度保证
3.3工程安全保证
3.4工程环境保护
4.发包人义务
4.1提供施工条件
4.2工程款项支付
4.3工程验收
5.工程施工组织与管理
5.1施工组织设计
5.2施工进度计划
5.3施工现场管理
5.4施工变更管理
6.工程质量与验收
6.1工程质量标准
6.2工程验收程序
6.3验收标准与方法
6.4验收争议处理
7.工程价款与支付
7.1工程价款确定
7.2工程价款支付方式
7.3工程进度款支付
7.4工程竣工结算
8.工程工期与延误
8.1工程工期规定
8.2工期延误处理
8.3工期延误赔偿
9.保险与责任
9.1保险种类与范围
9.2保险责任与赔偿
9.3保险费用承担
10.违约责任
10.1违约行为认定
10.2违约责任承担
10.3违约赔偿计算
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
11.3争议解决程序
12.合同解除与终止
12.1合同解除条件
12.2合同终止条件
12.3合同解除与终止程序
13.合同生效、变更与解除
13.1合同生效条件
13.2合同变更程序
13.3合同解除程序
14.合同附件与补充协议
14.1合同附件内容
14.2补充协议签订与效力
第一部分：合同如下：
1.合同签订与生效
1.1合同签订主体
1.2合同签订时间与地点
本合同于2025年X月X日在甲方所在地签订。
1.3合同生效条件
（1）乙方已按照合同约定完成施工准备；
（2）甲方已按照合同约定支付首期工程款；
（3）双方已就合同内容达成一致。
2.工程概况
2.1工程名称
本工程名称为：高速公路建设工程。
2.2工程地点
本工程地点位于省市县。
2.3工程规模
本工程全长公里，总投资亿元。
2.4工程建设内容
本工程建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通安全设施等。
3.承包人义务
3.1工程施工质量保证
乙方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计文件要求，确保工程质量达到合同约定的标准。
3.2工程进度保证
乙方应按照合同约定的工期要求，确保工程按期完成。
3.3工程安全保证
乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的人身和财产安全。
3.4工程环境保护
乙方应按照国家有关环境保护法规和标准，采取有效措施，保护施工现场及周围环境。
4.发包人义务
4.1提供施工条件
甲方应按照合同约定，及时提供施工所需的土地、场地、水、电等施工条件。
4.2工程款项支付
甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款和竣工结算款。
4.3工程验收
甲方应按照合同约定，组织对工程进行验收，并出具验收报告。
5.工程施工组织与管理
5.1施工组织设计
乙方应编制施工组织设计，明确施工方案、进度计划、质量保证措施等。
5.2施工进度计划
乙方应制定详细的施工进度计划，确保工程按期完成。
5.3施工现场管理
乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工过程规范、有序。
5.4施工变更管理
对于施工过程中发生的变更，乙方应按照合同约定及时上报甲方，并经双方协商一致后实施。
6.工程质量与验收
6.1工程质量标准
本工程质量应达到国家规定的优质工程标准。
6.2工程验收程序
工程验收应按照国家有关工程建设标准、规范和设计文件要求进行。
6.3验收标准与方法
验收标准与方法应参照国家有关工程建设标准、规范和设计文件要求执行。
6.4验收争议处理
对于验收过程中出现的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.工程工期与延误
8.1工程工期规定
本工程合同工期为个月，自合同生效之日起计算。
8.2工期延误处理
如因非承包人原因导致工期延误，甲方应在接到延误通知后7日内与承包人协商，明确延误原因和处理措施。若延误原因持续超过30天，双方应重新确定工期。
8.3工期延误赔偿
因承包人原因导致的工期延误，承包人应按合同约定的日延误赔偿金额向甲方支付违约金。
9.保险与责任
9.1保险种类与范围
承包人应为其施工人员、设