施工现场合同7篇.docx
施工现场合同7篇
篇1
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:__________
2.工程地点:__________
3.工程承包方式:__________
4.工程范围和内容:__________
第二条工程期限
1.本工程合同工期为______天(从开工之日算起)。
2.本工程计划开工日期为______年______月______日,计划完工日期为______年______月______日。
3.如遇下列情况,乙方可向甲方申请顺延工期:
(1)因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的;
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;
(3)因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工的。
第三条工程合同总价
本工程合同总价为人民币______元(大写:______元)。
第四条工程质量及验收标准
1.工程质量必须达到国家施工及质量验收规范标准。
2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
3.乙方应按工程进度,分阶段向甲方申请验收。
第五条付款方式及期限
1.签订合同后,甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。
2.乙方按合同约定交付全部成果,并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价的______%。
3.乙方承担的全部费用视为已包含在上述款项中。甲方不再承担任何其他费用。如果乙方需要报销其他费用,甲方有权拒绝支付。
4.付款时,乙方必须提供合法、有效的发票或收据。否则,甲方有权拒绝支付。
5.预付款在最后一个结算周期中扣除。如果乙方未能按照合同约定交付全部成果或未能通过甲方的验收,甲方有权拒绝支付剩余款项。
6.结算方式:按工程进度分阶段结算。即乙方按合同约定交付阶段性成果,并通过甲方验收后,甲方支付乙方相应的款项。具体支付时间和金额由双方协商确定。
7.结算周期:双方协商确定结算周期为______天。即乙方在交付阶段性成果并通过甲方验收后,应在结算周期内提出结算申请。甲方在收到乙方的结算申请后,应在结算周期内完成审核和支付工作。如果乙方未能在结算周期内提出结算申请或甲方未能在结算周期内完成审核和支付工作,则双方应友好协商解决。但最长不得超过______天。
8.合同总价的调整:如合同执行过程中发生下列情况,合同总造价相应调整:
(1)因设计变更、材料变更或建设单位要求变更等原因引起工程量的增加或减少;
(2)因不可抗力导致工程停工或延期;
(3)建设单位同意增加或变更合同内容;
(4)建设单位逾期付款或变更付款方式;
(5)其他经建设单位同意调整的情况。具体调整方式由双方协商确定。但任何一方不得擅自更改合同总造价。如需调整合同总造价,必须取得建设单位的同意并签订书面协议。同时,乙方应提供合法、有效的发票或收据以便甲方进行结算。如果乙方未能提供合法、有效的发票或收据,甲方有权拒绝支付剩余款项。此外,在合同执行过程中,如发生争议或纠纷,双方应友好协商解决。协商不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。但诉讼期间双方应继续履行合同义务。
篇2
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程承包方式:_________
4.工程范围和内容:_________
第二条合同工期
1.本合同工期为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2.乙方应在规定工期内完成施工任务。如因下列原因造成工期延误,乙方不承担责任:
(1)因甲方原因影响开工。
(2)不可抗力。
第三条工程价款及支付方式
1.本工程采用固定价格合同,合同总价为人民币_________元。大