2025年新能源发电并网供电工程施工合同范本（年度专用）.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025年新能源发电并网供电工程施工合同范本（年度专用）
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.合同双方信息
2.1甲方信息
2.2乙方信息
3.项目概况
3.1项目名称
3.2项目地点
3.3项目规模
3.4项目内容
4.项目工期
4.1工期开始时间
4.2工期结束时间
4.3工期延误责任
5.项目进度
5.1进度计划
5.2进度调整
5.3进度监控
6.质量要求
6.1质量标准
6.2质量检查
6.3质量纠纷处理
7.施工图纸与技术规范
7.1施工图纸提供
7.2技术规范引用
7.3图纸变更
8.材料设备供应
8.1材料设备清单
8.2材料设备采购
8.3材料设备验收
9.施工现场管理
9.1施工现场布置
9.2施工现场安全
9.3施工现场环保
10.付款方式
10.1付款进度
10.2付款方式
10.3付款条件
11.税收及其他费用
11.1税收政策
11.2其他费用
12.合同变更与解除
12.1合同变更
12.2合同解除
13.违约责任
13.1违约情形
13.2违约责任承担
14.争议解决
14.1争议解决方式
14.2争议解决程序
14.3争议解决地点
第一部分：合同如下：
1.定义与解释
1.1定义
（1）新能源：指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非传统能源。
（2）并网供电：指将新能源发电系统接入电网，实现电力供应。
（3）施工：指按照设计要求，对新能源发电并网供电工程进行建设、安装、调试等工作。
1.2解释
（1）本合同中所涉及的技术规范、标准、法规等，均以现行有效版本为准。
（2）合同双方在履行合同过程中，如对合同内容有争议，应友好协商解决。
2.合同双方信息
2.1甲方信息
（1）名称：X新能源有限公司
（2）地址：省市区路号
（3）法定代表人：
2.2乙方信息
（1）名称：建筑有限公司
（2）地址：省市区路号
（3）法定代表人：
3.项目概况
3.1项目名称：2025年新能源发电并网供电工程
3.2项目地点：省市县镇村
3.3项目规模：100兆瓦
3.4项目内容：新能源发电系统建设、安装、调试及并网供电
4.项目工期
4.1工期开始时间：2025年1月1日
4.2工期结束时间：2025年12月31日
4.3工期延误责任
（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金。
（2）因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致后，可顺延工期。
5.项目进度
5.1进度计划
（1）项目前期准备：2025年1月1日至2025年1月31日
（2）基础施工：2025年2月1日至2025年4月30日
（3）主体结构施工：2025年5月1日至2025年7月31日
（4）设备安装及调试：2025年8月1日至2025年10月31日
（5）并网供电：2025年11月1日至2025年12月31日
5.2进度调整
（1）因不可抗力或甲方原因导致进度调整，经双方协商一致后，可调整进度计划。
（2）乙方应提前5个工作日向甲方报送进度调整报告。
5.3进度监控
（1）甲方将委派专人负责项目进度监控，乙方应予以配合。
（2）甲方有权对项目进度进行抽查，乙方应如实提供相关资料。
6.质量要求
6.1质量标准
（1）本工程质量应符合国家相关标准、规范及设计要求。
（2）材料设备质量应符合国家相关质量认证标准。
6.2质量检查
（1）乙方在施工过程中，应定期进行质量自检。
（2）甲方将组织不定期质量抽查，乙方应予以配合。
6.3质量纠纷处理
（1）如发生质量纠纷，双方应友好协商解决。
（2）协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.材料设备供应
8.1材料设备清单
（1）清单内容应详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、质量要求等信息。
（2）清单应由乙方提供，并经甲方审核确认。
8.2材料设备采购
（1）乙方应按照清单要求采购材料设备，确保其符合合同约定和质量标准。
（2）采购过程中，乙方应保留相关采购凭证，以备查验。
8.3材料设备验收
（1）材料设备到货后，乙方应组织验收，并通知甲方参加。
（2）验收合格后，乙方应向甲方提供验收报告及合格证明。
9.施工现场管理
9.1施工现场布置
（1）乙方应按照施工图纸和规范要求，合理布置施工现场。
（2）施工现场应设置明显的警示标