农村自建房门窗承包合同5篇.docx
农村自建房门窗承包合同5篇
篇1
甲方(发包人):_________,身份证号码:_________,联系电话:_________,地址:_________。
乙方(承包人):_________,身份证号码:_________,联系电话:_________,地址:_________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方农村自建房的门窗承包事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:农村自建房门窗工程
2.工程地点:甲方农村自建房所在地
3.承包范围:甲方农村自建房的门窗制作与安装
4.工程期限:自合同签订之日起至工程完工之日止
二、工程造价及支付方式
1.工程造价:甲方农村自建房门窗工程的总造价为人民币_________元整(大写:_________元整)。该造价已包含门窗的制作与安装费用,以及工程保修期内的维修费用。
2.支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付款项:
(1)合同签订后,甲方应支付乙方工程总造价的30%作为预付款,即人民币_________元整(大写:_________元整)。
(2)门窗制作与安装过程中,甲方应支付乙方工程总造价的50%作为进度款,即人民币_________元整(大写:_________元整)。
(3)工程完工并验收合格后,甲方应支付乙方工程总造价的20%作为尾款,即人民币_________元整(大写:_________元整)。
三、工程质量及验收标准
1.工程质量:乙方应确保承包的门窗工程质量符合《农村自建房门窗工程质量验收规范》等相关标准的要求。门窗材料应选用优质材料,制作工艺应精湛,安装应牢固。
2.验收标准:甲方应按照《农村自建房门窗工程质量验收规范》等相关标准对门窗工程进行验收。验收时,甲方应重点检查门窗的制作质量、安装质量以及功能性能等方面是否符合要求。
四、双方权利义务
1.甲方权利与义务:
(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成门窗制作与安装任务。
(2)甲方有义务按照合同约定支付门窗工程的款项。
(3)甲方有义务协调好门窗工程与其他施工工序的衔接工作。
2.乙方权利与义务:
(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付门窗工程的款项。
(2)乙方有义务按照合同约定完成门窗制作与安装任务。
(3)乙方有义务确保门窗工程的质量和进度符合要求。
(4)乙方有义务在门窗工程保修期内提供维修服务。
五、违约责任及赔偿标准
1.违约责任:若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方的违约行为及给守约方造成的实际损失来确定。
2.赔偿标准:若因乙方的过错导致门窗工程质量不符合要求或未能按时完成制作与安装任务,乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准应根据损失情况来确定。
六、争议解决方式及管辖法院
1.争议解决方式:若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应积极配合法院的调查取证工作,确保案件的公正审理。
2.管辖法院:本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。若因履行合同产生纠纷且协商不成时,任何一方均可向该法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应遵守法院的判决结果,确保判决的生效和执行。同时,双方也应尊重法院的司法程序,不得有任何妨碍司法公正的行为发生。
篇2
甲方(发包人):_________
乙方(承包人):_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方农村自建房门窗承包给乙方施工一事,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程地点:_________
2.工程规模:_________
3.工程造价:_________
二、承包范围及内容
1.承包范围:甲方农村自建房的门窗制作与安装。
2.承包内容:门窗的制作、运输、安装及验收。
三、合同工期
1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2.开工日期:_________
3.竣工日期:_________
四、质量标准及验收
1.承包方应严格按照国家相关标准和发包方的要求,进行门窗的制作与安装。
2.门窗安装完成后,承包方应组织人员进行自检,并向发包方提交验收申请。
3.发包方在接到承包方的验收申请后,应尽快组织人