解除购房合同通知.docx

解除购房合同通知 　　篇一：解除购房合同通知书　　解除购房合同通知书　　致：沧州泰兴房地产开发有限公司 先生/女士：　　本人与贵公司做为双方当事人于XX年1月5日签订了两份《商品房买卖合同》，该合同第八条“交付期限”约定贵公司（作为房屋出卖人）应当在XX年4月30日前向本人交付合同项下的房屋（泰大国际家居博览中心2#楼4层 号和 号房），但截至XX年月 日，贵公司不能向我交付房屋。依据本合同第九条规定，贵公司的行为已构成违约，须承担违约责任。现本人正式函告贵公司：　　1、本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》自贵公司接到此函之日起解除。　　2、请贵公司于本通知函送达之日起日内退还本人已付的全部房款及相应的违约金，逾期则按中国人民银行同期贷款利率支付利息至实际退款之日止。　　3、对于贵公司在合同中附加的显失公平的条款及《合同补充协议》，依据《中华人民共和国合同法》及《（中华人民共和国合同法）若干问题的解释》中对制式合同的有关规定，均属无效条款。　　如果贵方拒绝我方的要求，我方将启动法律程序并采用媒体曝光等方式，维护本人的合法权益，请贵公司及时处理！ 　　业主签名： 业主电话： 　　XX年月 日　　篇二：解除商品房买卖合同通知书(样本)　　解除商品房买卖合同通知书　　福建美加德地产开发有限公司：　　本人与你公司于201 年 月 日签订《商品房买卖合同》（合同编号： ），购买你公司开发的御景湾第 幢 号房屋壹套，本人已支付全部购房款人民币 元（其中：201 年 月 日付款2 元，201 年 月 日付款 元）。你公司既未按合同约定交房，又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此，本人现依据《商品房买卖合同》第九条第（2）项规定，向你公司发出解除《商品房买卖合同》（合同编号：）通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率 %支付违约金至全部购房款退清时止。退款　　及违约金请汇入以下账号[户名： ，开户行：账号： ] 如你公司逾期未予办理，本人将向人民法院提起诉讼。　　特此通知！　　（注：本通知壹式两份，福建美加德地产开发有限公司壹份，通知人存档壹份）　　通知人：　　二0一四年月日　　篇三：解除购房合同通知书　　篇一：解除商品房买卖合同通知书(样本)　　解除商品房买卖合同通知书　　福建美加德地产开发有限公司：　　本人与你公司于201 年 月 日签订《商品房买卖合同》（合同编号： ），购买你公司开发的御景湾第 幢 号房屋壹套，本人已支付全部购房款人民币 元（其中：201 年 月 日付款2 元，201 年 月 日付款 元）。你公司既未按合同约定交房，又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此，本人现依据《商品房买卖合同》第九条第（2）项规定，向你公司发出解除《商品房买卖合同》（合同编号：）通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率 %支付违约金至全部购房款退清时止。退款　　及违约金请汇入以下账号[户名： ，开户行：账号： ] 如你公司逾期未予办理，本人将向人民法院提起诉讼。　　特此通知！　　（注：本通知壹式两份，福建美加德地产开发有限公司壹份，通知人存档壹份） 通知人：　　二0一四年月日篇二：解除购房合同通知书　　解除购房合同通知书　　致：沧州泰兴房地产开发有限公司 先生/女士：　　1、本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》自贵公司接到此函之日起解除。　　2、请贵公司于本通知函送达之日起日内退还本人已付的全部房款及相应的违约金，逾期则按中国人民银行同期贷款利率支付利息至实际退款之日止。　　3、对于贵公司在合同中附加的显失公平的条款及《合同补充协议》，依据《中华人民共和国合同法》及《（中华人民共和国合同法）若干问题的解释》中对制式合同的有关规定，均属无效条款。　　如果贵方拒绝我方的要求，我方将启动法律程序并采用媒体曝光等方式，维护本人的合法权益，请贵公司及时处理！　　业主签名： 业主电话：　　XX年月 日篇三：二手房《房屋买卖合同》解除协议书　　《房屋买卖合同》解除协议书　　卖方（下称甲方）：　　身份 证 ：　　买方（下称乙方）：　　身份 证 ：　　乙方向甲方购买坐落于 房屋壹套，双　　方已签订《房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号：号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：《-----------（合同和房屋的标明）　　一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。《-----------（合