混凝土路面浇筑施工合同书7篇.docx

混凝土路面浇筑施工合同书7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就混凝土路面浇筑施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.工程造价：_________元

二、施工工期

1.乙方应在甲方要求的工期内完成施工任务。具体工期根据甲方安排确定。

2.如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提供相关证明材料，以便甲方根据实际情况进行调整。

三、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应做好安全防护措施，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

3.乙方应积极配合甲方的质量监督工作，对甲方提出的问题进行及时整改。

四、付款方式

1.甲方应在签订合同后支付乙方工程总造价的30%作为预付款。

2.在施工过程中，甲方应按时向乙方支付工程进度款。具体支付时间根据甲方安排确定。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的款项。

五、违约责任

1.如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如甲方未按时支付工程进度款或竣工验收款，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、争议解决

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。如一方不履行判决义务，另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同终止后，双方应做好相关结算工作，确保各自的权益得到保障。如有未完成的工程任务或已支付的款项需要退还，双方应协商确定具体的退还事宜。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.双方在履行合同过程中应妥善保管相关证据材料，以便在需要时提供证明。证据材料包括但不限于施工图纸、技术规范、验收报告等。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可要求公证机关对合同进行公证。公证费用由双方协商确定。公证后的合同具有更强的法律效力。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就混凝土路面浇筑施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：混凝土路面浇筑工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：混凝土路面浇筑，包括路面基础处理、混凝土浇筑、路面养护等

4.工程规模：__________

二、合同工期

1.开工日期：__________

2.竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：__________元（大写：__________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：预付款__________元，中期款__________元，尾款__________元

四、技术标准和质量要求

1.技术标准：按照《公路工程施工及验收规范》执行

2.质量要求：合格及以上

五、施工安全措施及安全责任

1.甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责具体的安全施工措施

2.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工期间的人员和设备安全

3.因乙方安全措施不当或违反安全施工规范导致的安全事故，由乙方承担全部责任

六、材料供应及设备管理

1.甲方负责提供施工所需的全部材料，乙方负责材料的验收和保管

2.乙方应妥善保管甲方提供的材料，确保材料不丢失、不损坏

3.施工设备由乙方自行携带，甲方不提供设备供应

七、竣工验收及保修期

1.竣工验收：工程