700字建设工程承包协议7篇.docx
700字建设工程承包协议7篇
篇1
【工程承包协议】
发包方(甲方):[公司名称]
承包方(乙方):[公司名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:[工程名称]
2.工程地点:[工程地点]
3.工程承包方式:[承包方式]
4.工程范围和内容:[范围和内容]
第二条工程期限
1.本工程合同总工期为XX天(从开工之日算起)。
2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日,计划完工日期XXXX年XX月XX日。
3.如遇下列情况,乙方可顺延工期:由于甲方原因未能及时开工;由于甲方原因致使工程中途停工;由于甲方原因未能及时供应材料;由于甲方原因未能及时支付工程款而影响施工进度;由于不可抗力致使工程无法按时完成。
第三条工程价款与支付方式
1.本工程采用固定价格合同,合同总价为人民币XX元。该合同价已包括为完成本工程所需的人工、材料、机械使用等所有费用。
2.支付方式:银行转账。开户名称:[公司名称];开户银行:[开户银行];账号:[银行账号]。
3.工程款支付:甲方在签订合同后支付乙方合同总价的XX%作为预付款,即人民币XX元。剩余XX%的款项,即人民币XX元,在乙方按合同约定完成全部工程并验收合格后一次性支付。
第四条工程质量及验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2.工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术规范和设计要求为依据。
3.工程竣工后,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品,如造成损失,应照价赔偿。
4.验收中如发现有不符合质量要求的,需要返工的工程,乙方应负责修好再进行检验。直至符合质量要求为止。验收不合格的,乙方应负责返工并承担因此造成的经济损失。
第五条违约责任及赔偿损失
1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款,每延误一天,需向乙方支付合同总价的XX%作为违约金。若甲方在竣工验收合格后仍未能按时支付尾款,每延误一天,需向乙方支付合同总价的XX%作为违约金。
2.乙方若不能按合同约定的工期按时完成工程,每延误一天,需向甲方支付合同总价的XX%作为违约金。同时,乙方应赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
3.甲方交给乙方的材料、设备若丢失或损坏,乙方需照价赔偿。
4.若因乙方原因致使工程质量达不到合同约定,乙方需承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。若因甲方原因致使工程质量达不到合同约定,甲方需承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失。
5.双方约定违约金为合同总价的XX%。如一方违约,需向另一方支付违约金。违约金不足以弥补对方损失的,还需承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决方式
1.本合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则进行协商。协商不成的,双方可以向有管辖权的法院提起诉讼。在协商或诉讼期间,双方应继续履行本合同中未涉争议的其他条款。
2.双方约定:凡因本合同所发生的或与本合同有关的任何争议,申请仲裁或诉讼的管辖地为[管辖地]。仲裁或诉讼的一切费用由败诉方承担。
3.如因乙方原因未能按时完成工程或工程质量达不到合同约定,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。如因甲方原因未能按时支付预付款或工程进度款或工程质量达不到合同约定,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失。
4.双方约定:凡因本合同所发生的或与本合同有关的任何争议,双方应首先尝试通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼或申请仲裁。仲裁或诉讼的一切费用由败诉方承担。仲裁或诉讼期间双方应继续履行本合同中未涉争议的其他条款。
5.双方同意:如果仲裁或诉讼不能达成和解协议或调解书生效后一方不履行调解书所确定的义务时另一方可以向有管辖权的法院申请强制执行。仲裁或诉讼的一切费用由败诉方承担。强制执行期间双方应继续履行本合同中未涉争议的其他条款。
篇2
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
鉴于甲、乙双方就本工程项目达成共同意向,现依据相关法律法规,双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就本建设工程承包事宜达成如下协议:
一、工程概况