电力工程劳务施工合同8篇.docx

电力工程劳务施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程的劳务施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、施工范围和要求

1.乙方负责施工的范围包括：_________

2.乙方负责施工的要求包括：_________

四、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。大写：_________元整。

2.支付方式：甲方在签订合同后，按以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的百分之_________（_________%），即人民币_________元。大写：_________元整。

（2）中期款：施工过程中，甲方根据乙方的施工进度，支付乙方合同总金额的百分之_________（_________%），即人民币_________元。大写：_________元整。

（3）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的百分之_________（_________%），即人民币_________元。大写：_________元整。

五、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合《电力工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。

六、安全施工

1.乙方应制定安全施工措施，并严格遵守。

2.甲方有权对施工现场进行安全检查，并提出安全整改意见。

3.如因乙方安全措施不当导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的千分之五的违约金。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。如因甲方原因造成工程停工，甲方应赔偿乙方由此造成的全部损失。

4.若因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方均不承担违约责任。但应及时沟通协商，共同解决问题。

八、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。判决结果对双方具有法律约束力。

2.争议解决期间，双方应妥善保管与合同相关的证据和资料，以便证明各自的主张。同时，双方应积极配合人民法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效后，一方不履行义务的，另一方有权向人民法院申请强制执行。在执行过程中产生的费用由被执行人承担。

4.争议解决期间及判决生效后，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。如因争议解决导致合同无法继续履行或需要解除的，双方应按照国家有关法律法规的规定办理合同解除手续并承担相应的法律责任。

篇2

甲方（用工单位）：XXXX电力工程有限公司

乙方（劳动者）：XXXX建筑劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就乙方向甲方提供电力工程劳务施工服务事宜，达成如下合同：

一、合同期限

本合同有效期为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

二、工作内容

乙方同意为甲方提供电力工程劳务施工服务，具体工作内容包括但不限于：电力工程施工、维护、修理及改造等。

三、工作时间和地点

乙方的工作地点为甲方指定的电力工程项目现场。工作时间根据项目需要确定，乙方应按照甲方的安排及时到达工作地点。

四、劳动报酬

甲方按照乙方提供的劳务数量和质量支付相应的劳动报酬。具体报酬标准、支付方式和支付时间等事项，双方另行协商确定。

五、社会保险和福利

甲方应依法为乙方缴纳社会保险费，具体险种和缴费比例按照国家规定执行。甲方还应根据乙方的实际情况