工程勘察设计合同5篇.docx

工程勘察设计合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包人：[发包人名称]

承包人：[承包人名称]

签订日期：XXXX年XX月XX日

发包人：[发包人名称]与承包人：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程实际情况，为明确双方权利与义务，本着公平、公正、协商一致的原则，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程设计内容：[设计内容]

5.工程施工内容：[施工内容]

二、发包人职责

1.负责办理有关建设手续，为承包人提供必要的支持。

2.负责提供工程所需的设计资料、技术要求及现场条件。

3.负责对承包人的工作进行指导、监督、检查。

4.负责按照合同约定支付设计、施工费用。

5.负责在竣工验收时提供必要的支持。

6.负责承担发包人应承担的其他责任。

三、承包人职责

1.承包人应根据发包人的要求，按照合同约定进行设计、施工工作。

2.承包人应按时提交设计、施工计划，并确保计划的实施。

3.承包人应保证工程质量，按照合同约定完成工作任务。

4.承包人应合理使用发包人提供的资金，并控制成本。

5.承包人应遵守相关法律法规和发包人的规章制度，确保工作顺利进行。

6.承包人应承担承包人应承担的其他责任。

四、设计、施工要求及验收标准

1.设计要求：承包人应根据发包人的需求，结合现场实际情况，提供科学合理的设计方案。设计方案应满足功能性、美观性、环保性等多方面的要求。同时，应充分考虑可行性、安全性等因素，确保设计方案的可行性。

2.施工要求：承包人应严格按照设计方案进行施工，确保施工质量符合标准。在施工过程中，应严格控制成本，确保资金使用的合理性和效益性。同时，应积极配合发包人的监督、检查工作，及时整改存在的问题。

3.验收标准：工程竣工验收时，应按照合同约定和相关法律法规的规定进行验收。验收标准应包括工程质量、设计要求、施工期限等多个方面。承包人应积极配合验收工作，及时提交相关资料和整改意见。验收合格后，方可进行后续工作。

五、设计、施工期限及付款方式

1.设计期限：自合同签订之日起XX个工作日内完成设计工作。

2.施工期限：自合同签订之日起XX个工作日内完成施工工作。具体开工日期以发包人的书面通知为准。

3.付款方式：设计费用按XX元/平方米计算，施工费用按XX元/平方米计算。具体支付方式如下：合同签订后支付XX%的设计费用；设计完成后支付XX%的设计费用；施工完成后支付XX%的施工费用。质量保证金在竣工验收合格后支付。

六、违约责任及赔偿损失

1.发包人如未按照合同约定支付设计、施工费用或未提供必要支持和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给承包人造成的实际损失。

2.承包人如未按照合同约定完成设计、施工任务或施工质量不符合标准，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给发包人造成的实际损失。

3.双方如因违约造成第三方损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同受中华人民共和国法律管辖。如双方在履行合同过程中发生争议，应适用中华人民共和国相关法律法规进行仲裁或诉讼。具体管辖法院为[管辖法院]。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、勘察设计范围及要求

1.乙方负责完成工程的全部勘察设计任务，包括但不限于地形测绘、地质勘探、设计规划、施工图纸设计等方面的工作。

2.乙方应根据甲方的需求和工程的实际情况，提供科学、合理、可行的设计方案，并按照设计方案进行详细的施工图纸设计。

3.乙方应确保勘察设计的成果符合国家的有关标准、规范，并能够满足甲方的需求。

三、工作期限及进度安排

1.乙方应在签订合同