农村自建房合同包工包料8篇.docx

农村自建房合同包工包料8篇

篇1

甲方（发包人）：[甲方姓名]

乙方（承包人）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方农村自建房工程签订本合同。

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程规模：[工程规模]

3.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

本工程采用包工包料的方式，由乙方负责施工及材料采购。

三、工期要求

本工程自合同签订之日起开始施工，工期为XX个月。乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。

四、付款方式

1.甲方在合同签订后XX日内向乙方支付工程总价的XX%作为预付款。

2.乙方完成基础工程后，甲方再支付工程总价的XX%。

3.乙方完成主体工程后，甲方支付工程总价的XX%。

4.乙方完成全部工程后，甲方支付剩余的工程款。

五、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合《农村自建房工程质量标准》的要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的费用和责任。

六、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。

2.甲方有权对施工现场进行安全检查，并提出安全整改意见。

3.如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应按日向甲方支付逾期交付违约金。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

八、争议解决

1.甲、乙双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼的管辖法院或仲裁机构为[管辖法院或仲裁机构]。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.双方履行合同过程中，如有未尽事宜，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.工程竣工验收合格后，双方应办理结算手续，结清款项。合同终止。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方农村自建房工程，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程结构：_________

二、承包方式

本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的所有材料，并承担施工所需的全部费用。乙方需按照甲方提供的施工图纸和要求的施工内容进行施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款为包工包料费用，包括材料费、人工费、机械费、管理费、税金等全部费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付合同价款的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

四、工期及进度

1.工期：本工程计划于_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日竣工，工期为_________天。

2.进度：乙方需按照施工进度计划表进行施工，确保施工进度。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量保证

1.乙方需按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，乙方需及时整改。

3.竣工验收时，如工程质量不符合合同约定，乙方需承担相应的违约责任。

六、安全保证

1.乙方需严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的安全。

2.乙方需为施工人员购买相应的保险，确保施工人员的安全。

3.如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

七、违约责任

1.如因甲方原因造成合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任。