二零二五年度新型城镇化项目报建合同——安全环保建设工程施工合同.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度新型城镇化项目报建合同——安全环保建设工程施工合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目投资
3.施工内容
3.1施工范围
3.2施工内容
3.3施工标准
4.施工工期
4.1工期安排
4.2工期延误责任
5.工程质量
5.1质量标准
5.2质量检验
5.3质量纠纷处理
6.安全生产
6.1安全生产责任
6.2安全生产措施
6.3安全事故处理
7.环保要求
7.1环保责任
7.2环保措施
7.3环保纠纷处理
8.付款方式
8.1付款比例
8.2付款时间
8.3付款条件
9.风险承担
9.1风险类型
9.2风险责任
9.3风险处理
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
10.3争议解决程序
11.合同解除
11.1合同解除条件
11.2合同解除程序
11.3合同解除后的处理
12.合同生效
12.1合同生效条件
12.2合同生效时间
12.3合同生效地点
13.合同变更
13.1合同变更条件
13.2合同变更程序
13.3合同变更后的处理
14.合同终止
14.1合同终止条件
14.2合同终止程序
14.3合同终止后的处理
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方：市新型城镇化建设有限公司
乙方：建筑工程有限公司
1.2合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
二零二五年度新型城镇化项目
2.2项目地点
市区街道
2.3项目规模
占地面积：10000平方米，建筑面积：50000平方米
2.4项目投资
总投资：人民币伍仟万元整
3.施工内容
3.1施工范围
包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。
3.2施工内容
具体施工内容详见附件《施工方案》。
3.3施工标准
按照国家相关施工规范、标准及设计图纸要求执行。
4.施工工期
4.1工期安排
合同工期为自合同生效之日起12个月。
4.2工期延误责任
因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方承担相应的责任；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的责任。
5.工程质量
5.1质量标准
按照国家相关工程质量标准执行。
5.2质量检验
甲方应按照约定时间对工程质量进行检验，乙方应积极配合。
5.3质量纠纷处理
如发生质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.安全生产
6.1安全生产责任
双方应按照国家相关安全生产法律法规要求，落实安全生产责任。
6.2安全生产措施
乙方应制定详细的安全生产措施，确保施工安全。
6.3安全事故处理
如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并按规定向甲方报告。
7.环保要求
7.1环保责任
双方应按照国家相关环保法律法规要求，落实环保责任。
7.2环保措施
乙方应采取有效措施，确保施工过程中不产生环境污染。
7.3环保纠纷处理
如发生环保纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.付款方式
8.1付款比例
1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款，金额为合同总价的10%。
2）工程进度达到设计要求，且通过甲方验收后，乙方提交付款申请，甲方应在5个工作日内支付工程款的30%。
3）工程进度达到设计要求，且通过甲方验收后，乙方提交付款申请，甲方应在5个工作日内支付工程款的40%。
4）工程完工并通过甲方验收后，乙方提交付款申请，甲方应在5个工作日内支付工程款的15%。
5）工程保修期满，乙方提交保修金退还申请，甲方应在5个工作日内退还保修金，金额为合同总价的5%。
8.2付款时间
各阶段付款时间应按照合同约定的进度节点执行。
8.3付款条件
1）乙方提交的付款申请应包括工程进度报告、验收报告、发票等相关证明文件。
2）甲方在收到乙方提交的完整付款申请后，应在合同约定的付款时间内支付相应款项。
9.风险承担
9.1风险类型
包括但不限于政策风险、市场风险、设计变更风险、自然灾害风险等。
9.2风险责任
1）因政策调整导致项目停工或取消，风险责任由甲方承担。
2）因市场波动导致材料价格上涨，风险责任由乙方承担。