2024年签订：太阳能光伏发电项目EPC合同.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024年签订：太阳能光伏发电项目EPC合同
本合同目录一览
1.项目概述
1.1项目名称：太阳能光伏发电项目
1.2项目地点：_______
1.3项目规模：_______
2.合同主体
2.1发包人：_______
2.2承包人：_______
3.合同范围
3.1工程内容：太阳能光伏发电系统的设计、采购、施工、安装、调试及验收等
3.2设备清单：详见附件一
4.合同价格
4.1合同总价：人民币_______元（大写：________________________元整）
4.2支付方式：_______
5.合同工期
5.1工期要求：_______
5.2工期延误：_______
6.质量标准
6.1工程质量：符合国家相关法律法规及行业标准
6.2设备质量：详见附件二
7.技术要求
7.1技术参数：详见附件三
7.2技术支持：承包人提供完整的technicalsupport
8.保修期
8.1保修期限：_______
8.2保修范围：详见附件四
9.合同的变更与解除
9.1变更：双方协商一致，并签订书面变更协议
9.2解除：_______
10.违约责任
10.1发包人违约：_______
10.2承包人违约：_______
11.争议解决
11.1争议解决方式：_______
11.2仲裁地点：_______
12.合同的生效、变更与终止
12.1生效条件：_______
12.2变更条件：_______
12.3终止条件：_______
13.保密条款
13.1保密内容：_______
13.2保密期限：_______
14.其他条款
14.1不可抗力：_______
14.2法律适用：_______
14.3合同附件：详见附件五至附件四十四
第一部分：合同如下：
第一条项目概述
1.1项目名称：太阳能光伏发电项目
1.2项目地点：_______
1.3项目规模：_______
第二条合同主体
2.1发包人：_______
2.2承包人：_______
第三条合同范围
3.1工程内容：太阳能光伏发电系统的设计、采购、施工、安装、调试及验收等
3.2设备清单：详见附件一
第四条合同价格
4.1合同总价：人民币_______元（大写：________________________元整）
4.2支付方式：_______
第五条合同工期
5.1工期要求：_______
5.2工期延误：_______
第六条质量标准
6.1工程质量：符合国家相关法律法规及行业标准
6.2设备质量：详见附件二
第七条技术要求
7.1技术参数：详见附件三
7.2技术支持：承包人提供完整的technicalsupport
合同的其他条款将在后续补充。
第八条保修期
8.1保修期限：自工程验收合格之日起_______年
8.2保修范围：详见附件四
第九条合同的变更与解除
9.1变更：双方协商一致，并签订书面变更协议
9.2解除：合同履行过程中，遇不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，双方应及时办理相关手续，并按照约定承担相应责任。
第十条违约责任
10.1发包人违约：发包人未按约定支付合同价款、进度款或违反合同其他约定，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
10.2
承包人违约：承包人未按约定完成工程、交付设备或违反合同其他约定，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。
第十一条争议解决
11.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国_______仲裁委员会仲裁。
11.2仲裁地点：_______
第十二条合同的生效、变更与终止
12.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2变更条件：合同履行过程中，双方可以通过书面协议变更合同。
12.3终止条件：合同履行完毕，双方办理了合同终止手续，合同即告终止。
第十三条保密条款
13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。
13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起_______年。
第十四条其他条款
14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗