建设工程勘察合同书新整理版7篇.docx
建设工程勘察合同书新整理版7篇
篇1
合同编号：[合同编号]
发包人（甲方）：[发包人名称]
承包人（乙方）：[承包人名称]
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的勘察工作协商订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程规模：[工程规模]
4.工程结构类型：[工程结构类型]
二、勘察要求
1.勘察范围：本工程的勘察范围包括但不限于以下内容：[勘察范围具体内容]
2.勘察任务：乙方需按照甲方要求，完成本工程的勘察任务，包括但不限于以下内容：[勘察任务具体内容]
三、合同条款
1.合同价格及支付方式
（1）本合同总价为：人民币[合同总价]元。
（2）支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：[支付方式]
2.勘察周期
（1）乙方应在接到甲方通知后[勘察周期天数]天内完成勘察任务。
（2）如遇不可抗力因素导致勘察周期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商确定新的勘察周期。
3.勘察质量
（1）乙方应保证勘察质量符合甲方要求，勘察成果应真实、准确、完整。
（2）如因乙方原因导致勘察质量不符合要求，乙方应负责重新勘察或采取其他补救措施，并承担相应费用。
4.双方权利义务
（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察，并有权对勘察过程进行监督。甲方应按时向乙方支付款项，并提供必要的支持和协助。
（2）乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，并应按照合同约定完成勘察任务。乙方应保守甲方的商业机密和隐私。
5.违约责任
（1）如甲方未按时向乙方支付款项或未提供必要的支持和协助，导致乙方无法按时完成勘察任务，甲方应承担违约责任。
（2）如乙方未按照合同约定完成勘察任务或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
6.合同生效与终止
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（2）在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。
7.争议解决
（1）在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。
（2）在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。
8.其他条款
（1）本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
（2）本合同的所有修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。
（3）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
发包人（甲方）：[发包人名称]
签字盖章：__________
日期：__________
承包人（乙方）：[承包人名称]
签字盖章：__________
日期：__________
篇2
合同编号：XXXX-XXXX
甲方（发包人）：____________________
乙方（承包人）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：____________________
2.工程地点：____________________
3.工程规模：____________________
二、勘察范围及内容
乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察，包括但不限于以下内容：
1.地质勘察；
2.水文勘察；
3.环境评估；
4.其他相关勘察工作。
三、勘察周期及进度安排
1.乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察周期和进度计划。
2.乙方应按甲方要求的时间节点完成各阶段勘察任务。
3.如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式
1.工程勘察费用总额为：______人民币（大写）______元整。
2.甲方应在合同签订后______日内支付乙方工程勘察费用的______%作为预付款。
3.乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，甲方应支付剩余款项。
4.如因甲方原因导致支付延迟，甲方应承担相应的违约责任。
五、