2025年园林景观工程施工合同书.docx

2025年园林景观工程施工合同书

合同编号：__________

园林景观工程施工合同书

鉴于：

2.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

（1）园林景观设计；

（2）园林景观施工；

（3）园林景观设施安装；

（4）园林景观绿化；

（5）园林景观小品制作；

（6）工程验收及保修等。

1.2工程地点：________________。

1.3工程规模：________________。

1.4工程预算：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

第二条工程期限

2.1工程自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。

2.2承包商承诺按照约定的工期完成工程。如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同工期。

第三条工程质量

3.1工程质量标准应符合国家及行业相关规范和标准。

3.2工程验收合格后，业主应在验收单上签字确认，并支付剩余工程款。如验收不合格，承包商应在业主指定的时间内整改到位，直至达到验收标准。

第四条工程费用及支付

4.1工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

4.2业主支付工程款分三个阶段：

（1）合同签订后七个工作日内，支付工程预算的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，支付工程预算的30%；

（3）工程验收合格后，支付剩余的40%。

4.3支付方式：银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。

第五条合同的解除和终止

5.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。

5.2如一方违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。

5.3合同解除或终止后，尚未支付的工程款应按照本合同约定的支付方式及时支付。

第六条违约责任

6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2违约金计算方式：违约金为本合同总价款的1%5%，具体比例由双方协商确定。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.园林景观工程施工设计图纸

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.工程验收标准及方法

5.违约金计算公式及相关说明

6.合同履行过程中所需的其他文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付预付款或工程款

2.甲方未按约定提供施工场地、电源、水源等必要条件

3.甲方提供的资料、设备、材料等存在质量问题

4.乙方未按约定工期完成工程

5.乙方工程质量不符合约定标准

6.乙方擅自变更设计、降低工程质量

7.双方未按约定协商解决争议，一方拒绝履行合同义务

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托进行园林景观工程施工的当事人。

2.乙方：指承担园林景观工程施工的当事人。

3.工程：指合同约定的园林景观工程施工内容。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。

5.工程质量：指工程符合国家及行业相关规范和标准的程度。

6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，重新签订补充协议。

2.遇到工期延误：双方协商确定延误原因及责任方，调整工期计划。

3.遇到工程质量问题：及时停工整改，重新验收，直至达到约定标准。

4.遇到支付问题：双方协商确定支付方式和时间，确保工程款及时支付。

5.遇到争议：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类园林景观工程施工项目。

2.适用于甲方为公共设施、住宅小区、企业单位等需要进行园林景观工程施工的当事人。

3.适用于乙方为具备园林景观工程施工资质和能力的当事人。

4.适用于双方在平等互利、自愿协商的基础上，达成一致的园林景观工程施工合同。