园林建设工程施工合同范本2024年.docx
?园林建设工程施工合同范本2024年
合同编号：__________
地址：________________________
联系方式：____________________
地址：________________________
联系方式：____________________
第一条工程概述
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：乙方根据甲方提供的园林工程设计文件及施工图纸，完成本工程的施工、验收及交付使用。
第二条工程工期
2.1工程工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。若因不可抗力因素导致工期延误，双方协商一致后可相应顺延。
第三条工程质量
3.1乙方应按照甲方提供的园林工程设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
3.2乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
第四条工程价款
4.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（1）合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；
（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；
（4）工程验收合格后支付合同总价款的10%。
4.3乙方应在收到甲方支付款项后3个工作日内向甲方开具正规发票。
第五条工程验收
5.1乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程验收合格。
5.2工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起15个工作日内支付工程尾款。
第六条违约责任
6.1若乙方未能按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
6.2若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程无法按时交付，乙方应承担相应的法律责任。
第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
注意事项：
1.明确合同主体：合同中应准确填写甲乙双方的名称、地址和联系方式，以确保合同的有效性和执行力。
2.工程描述详尽：合同中应详细描述工程名称、地点和内容，避免因描述不清导致的合同纠纷。
3.工期约定明确：合同中应明确工期起止日期，并对不可抗力导致的工期延误作出规定。
4.质量标准明确：合同中应规定工程质量符合的标准，以及乙方在施工中的安全生产责任。
5.付款方式清晰：合同中应详细约定付款方式、比例和开具发票的要求。
6.验收及尾款支付：合同中应规定工程验收标准和尾款支付的时间限制。
7.违约责任具体：合同中应具体约定违约金的比例和计算方式。
8.争议解决方式：合同中应明确约定争议解决的方式和途径。
解决办法：
1.协商解决：合同执行过程中出现的问题，应通过协商解决，以保持双方关系和合同的连续性。
2.法律途径：协商不成时，可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
法律名词解释：
合同编号：指为标识合同而设定的唯一编号，便于管理和查询。
预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的部分款项，用于乙方启动工程。
违约金：指乙方未履行合同义务时，应向甲方支付的赔偿金，用以弥补甲方因乙方违约所造成的损失。
不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，可能导致合同无法履行或延迟履行。
管辖权：指法院对案件进行审理和裁判的权力，通常根据案件性质和地域确定。
特殊应用场合及合同补充条款：
1.场合：乙方为政府或公共项目进行园林建设，需要遵守额外的公共采购规定。
补充条款：鉴于项目的特殊性，乙方应确保所有施工材料、设备和服务均符合国家关于公共采购的相关法律法规，并应提供相关合规证明。
2.场合：园林建设涉及历史文化遗址保护，需要特别注意施工过程中的文化遗产保护。
补充条款：乙方在施工过程中，应采取一切必要措施保护周边历史文化遗址，如遇遗址，应立即停止施工并报告甲方及文物管理部门，共同商定保护方案。
3.场合：园林建设位于居民区附近，需要考虑施工噪音和环境影响。
补充条款：乙方在施工期间，应采取有效措施减少噪音和扬尘污染，避免对周边居民生活造成影响。如需夜间施工，应提前通知甲方及居民，并取得相关部门的许可。
4.场合：园林建设用于商业用途，甲方期望乙方提供一定期限的维护服务。
补充条款：乙方在工程交付后，应提供为期____个月的免费维护服务，确保园林设施的正常运行和景观效果。
合同所需附件列表：
1.双方合法有效的营业执照或身份证明文件。
2.园林