电力工程施工施工合同维德.docx

. . 电 力 工 程 施 工 合 同 建设单位：湖南省泰山热工材料装备有限公司 施工单位：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队签约时间： 2011 年 9 月 15 日 签约地点：望城县 . 建设单位（甲方） ：湖南省泰山热工材料装备有限公司施工单位（乙方） ： 望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队 第一条 承包工程范围及内容 一、工程范围： 二、承包施工内容：1、依据甲方指定位置，完成500KVA 油浸式变压器、高压电缆、高压保护、防雷引下装置、接地装置安装等工作内容。安装全新 二、承包施工内容： 1、依据甲方指定位置，完成 500KVA 油浸式变压器、高压电 缆、高压保护、防雷引下装置、接地装置安装等工作内容。 2、完成供电相关手续办理： （包括正式施工图设计及报批） 。 第二条 承包方式 总承包方式 第三条 工程质量与技术要求 一、工程质量：满足设计要求，符合验收规范，按国家质量评定标准，质量等级为优良。 二、技术要求： 1、乙方所采购的材料设备，必须为全新合格产品，必须提供出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。2、所有材料及设备必须作好接地设施，防腐处理，醒目的标 识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。 3、油浸式变压器采用湖南通用变压器厂，一台高压 XGN12环网柜，低压采用 GGD：一台多功能进线柜 （ 1000A）、一台补偿柜（ 200KF α ）、两台出线柜（ 600A） 8 个出线回路。 第四条 承包价格及竣工结算 依据承包范围和施工内容（工程质量与技术要求） ，合同总价确定为： 肆拾贰万元整 全部包干。 上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金（普通发票）以及其他有关等全部工程费用，一次包干，不发生签证，结算时不作任何调整。 第五条 工程款 付款方式：第一次预付工程款 20% ，第二次，设备 安装完毕付 30% ，验收合格至送电后一次付清。 第六条 工期 工期 60 个工作日，自签字盖章合同生效之日起计算起 60 个工作日送电。 第七条 甲乙双方的责任、权利和义务 一、甲方的责任、权利和义务： 1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查。 2、不定期召开碰头会议，了解、督促工程进度及相关问题， 协助乙方排除施工中遇到的困难。 3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑，乙方应如实告知。 4、按合同约定支付工程款。 5、组织有关人员进行竣工验收。二、乙方的责任、权利和义务： 1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主 管部门批准。 2、接受甲方委托办理相关供电手续，并免收服务费。 3、按时参加工程例会，执行工程例会的决议。不得以任何理由拖延工期。 4、按施工及验收规范精心组织施工，保证工程质量，加快工程进度，接受甲方监督和检查。 5、所有材料、设备须使用合格产品，并通过供电局认可后才能使用，否则，返工费自理，并接受工期延误处罚。 6、施工过程中，发生工伤及安全事故，乙方自己承担责任和费用。 7、组织供电部门及时进行交工验收，并确保验收合格。 8、因乙方工程存在质量问题，安全隐患或标识不清楚、醒目， 造成他人安全事故的，责任自负，费用自担。 9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。 第八条 保修 一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。二、保修范围：结算价款涵盖的全部项目。 维修原则： 乙方接到甲方通知 4 小时内上门维修， 非乙方工程质量原因损坏，乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或使用 材质不当，无偿维修或更换，乙方接到通知 4 小时内不派人维修， 甲方可另找其他专业人员维修，发生的各种费用由乙方承担。 第九条 违约、处罚和争议 一、违约： 甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。 违约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价 10%的罚款，归守约方所得。 甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁 约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价 25% 罚款，归守约方所得。二、处罚： 1、乙方不得将该工程擅自转包的，一经查实乙方将该工程擅 自转包，即按违约处理。 2、竣工验收时，发现乙方使用的主付材料，设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符，根据实际情况，总结算总价下浮 1-10%。 三、争议： 甲乙双方发生争执时，友好协商解决，协商不成的，直接向甲方所在地人民法院起诉。 第十条 其他 未尽事宜， 双方协商解决， 本合同一式四份， 甲乙双方各两份， 双方签字盖章后生效。 甲方代表： 乙方代表： （盖章） （盖章） 单位： 湖南省泰山热工 单位： 望城县高塘岭镇宏发材料装备有限公司 电器设备安装队 开户行： 开户行：望城