2024年合同推荐 道路划线施工合同7篇.docx

2024年合同推荐道路划线施工合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行道路划线施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.施工范围：[施工范围]

4.工期要求：[工期要求]

二、合同条款

1.合同价款与支付方式

（1）本合同价款为人民币[合同价款]元。

（2）支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的50%作为预付款，施工完成后支付剩余的50%。

2.施工要求与质量保证

（1）乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。

（2）乙方应建立健全的质量保证体系，对施工过程进行严格控制，确保施工质量。

3.进度控制与工期延误

（1）乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。

（2）如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提供相应的证明材料。甲方在核实情况后，可适当调整工期。

4.安全施工与环境保护

（1）乙方应严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。甲方有权对施工现场进行安全巡查。

（2）乙方应采取有效的环境保护措施，减少施工对周围环境的影响。甲方在验收时将对环境保护情况进行检查。

5.违约责任与赔偿

（1）如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。

（2）如乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。

6.争议解决与合同终止

（1）如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）在诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。诉讼结果出来后，按照判决或调解书执行。若合同终止，双方应友好协商确定后续事宜。

篇2

道路划线施工合同

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就道路划线施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：道路划线工程。

2.工程地点：具体地点根据甲方提供的图纸确定。

3.工程内容：包括但不限于道路标线设计、材料采购、划线施工等。

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素导致工期延误，需经甲方确认后相应顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款（大写）：____________________（人民币）。具体金额根据工程实际量计算后确定。

2.支付方式：甲方在乙方完成工程并通过验收后的XX个工作日内支付合同价款的XX%，剩余款项作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工程要求及质量标准

1.乙方须按照甲方提供的图纸及规范要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及合同约定。

2.使用的材料应符合相关行业标准，且须经甲方确认后方可采购使用。

3.施工过程中，乙方应确保安全文明施工，遵守相关规定，防止事故发生。

4.工程质量如未达到约定标准，乙方需承担违约责任并承担返工费用。

五、甲方责任

1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量及进度。

2.甲方需提供施工所需的图纸及相关资料，并对提供的资料负责。

3.甲方需按照合同约定支付工程款项。

六、乙方责任

1.乙方需按照合同约定组织施工，确保施工质量及进度。

2.乙方需确保使用的材料质量合格，符合国家标准及合同约定。

3.乙方需遵守安全文明施工规定，确保施工安全。

4.乙方需承担工程质保责任，质保期内出现质量问题需负责修复。

七、验收标准及方式

1.验收标准：按照国家标准及合同约定进行验收。

2.验收方式：由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。

八、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，需向乙方支付违约金。

2.若乙方未按合同