百叶风口施工合同.docx

百叶风口施工合同

合同编号：XXXXX

甲方（业主）：______________

乙方（承包商）：______________

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下合同，共同遵守并履行。

第一条甲方委托乙方进行百叶风口的设计、制作、安装和调试等工作。

第二条乙方应按照甲方的要求和提供的技术资料，制作百叶风口，并按照项目进度安排进行安装和调试。

第三条工程款支付方式

1.甲方应在签订本合同后三日内，支付乙方工程款的10%作为预付款。

2.乙方在完成百叶风口的制作后，甲方应支付工程款的50%。

3.百叶风口安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的40%工程款。

4.若甲方逾期支付工程款或付款不足，乙方有权暂停工作直至甲方支付完成。

第四条乙方的权利与义务

1.乙方应确保百叶风口的质量符合国家标准和图纸要求，以及与甲方的要求相一致。

2.乙方应按照协议履行工程进度，如有延误应提前通知甲方，并按照约定补偿甲方的损失。

3.乙方应派遣具有相关资质和经验的技术人员进行施工，并保证施工质量。

4.乙方应提供百叶风口的安装、使用、维修和保养说明书，并对甲方进行培训以确保安全使用。

5.整个施工期间乙方应负责保护好施工现场，并保证施工过程的安全。

第五条甲方的权利与义务

1.甲方应根据乙方提供的设计图纸和技术要求，提供相应的场地、水电及其它配合工作。

2.甲方应根据施工进度及时支付工程款，提供必要的配合和支持，确保施工进展顺利。

3.甲方应在乙方完成百叶风口安装调试后进行验收。如发现问题或质量不符，应及时提出并由乙方负责修复。

4.甲方应根据施工进度及时提供有关部门的审批及其他必要文件，确保施工顺利进行。

第六条风险和责任承担

1.百叶风口在安装完毕后的免费保修期为一年。若因乙方施工过程中的原因导致百叶风口损坏或故障，乙方应负责修复并承担相应责任。

2.如因甲方私自更改百叶风口的安装位置或使用不当导致损坏或故障，甲方将承担相应的修复责任和费用。

第七条合同解除与违约责任

1.若一方未履行合同规定的义务，对方有权提前解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

2.甲乙双方应友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼解决。

第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）签名：______________日期：________________

乙方（承包商）签名：______________日期：________________