钢管脚手架施工合同范本5篇.docx

钢管脚手架施工合同范本5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方公司法人]

联系电话：[甲方公司电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方公司法人]

联系电话：[乙方公司电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

建筑面积：[建筑面积]

结构类型：[结构类型]

#承包范围和内容：

1.钢管脚手架安装与拆除：包括外脚手架、里脚手架的安装与拆除。

2.安全网安装：包括安全网的安装与拆除。

3.安全帽、安全带等个人防护用品的提供与使用指导。

4.施工过程中的脚手架维护与保养。

5.其他与脚手架施工相关的辅助工作。

#承包方式：

包工包料，包安全，包进度，包质量。

#合同工期：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

合同总工期：[合同总工期]天。

#质量标准：

1.符合国家及地方相关施工质量验收规范。

2.符合甲方施工要求及设计标准。

3.确保施工过程中的安全与质量。

#合同价款及支付方式：

1.合同总价款：[合同总价款]元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：预付款、中期款、尾款的具体支付时间和金额。

4.发票类型及开具方式。

#甲方责任与义务：

1.提供施工所需的场地、设备、材料堆放及生活区域。

2.负责施工过程中的协调与管理。

3.负责施工质量的监督与验收。

4.确保施工过程中的安全与质量。

5.支付合同约定的款项。

6.其他甲方应承担的责任和义务。

#乙方责任与义务：

1.按照合同约定，完成承包范围内的施工任务。

2.确保施工过程中的安全与质量。

3.负责施工过程中的脚手架维护与保养。

4.提供施工所需的个人防护用品并指导使用。

5.负责施工质量的自检与验收。

6.支付合同约定的款项。

7.其他乙方应承担的责任和义务。

#违约责任：

1.甲方未按照合同约定支付款项的，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方违反合同约定其他条款的，应承担相应的违约责任。

4.因不可抗力导致违约的，双方应友好协商，共同应对并减轻损失。

5.其他双方应承担的违约责任。

#争议解决：

1.协商解决：双方应友好协商，共同解决施工过程中的争议和问题。如协商不成的，可通过以下方式解决。

2.调解解决：双方可寻求第三方机构或人员进行调解，以达成和解。如调解不成的，可通过以下方式解决。

3.仲裁解决：双方可将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。如仲裁不成的，可通过以下方式解决。

4.诉讼解决：双方可将争议提交至人民法院进行诉讼，由法院依法判决。在争议解决过程中，双方应遵守法律法规，尊重事实、尊重证据、尊重法律程序。同时，双方应积极履行生效法律文书所确定的义务。如一方不履行义务的，应承担相应的法律责任。在争议解决过程中，双方应保证正常的施工秩序，尽量避免对施工进度造成影响。如因争议导致施工进度延误的，应由责任方承担相应的责任。同时，双方应积极配合相关部门进行工程质量监督与验收工作，确保工程质量符合要求。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供钢管脚手架施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方应确保施工场地具备施工条件，并在合同约定的时间内向乙方支付合同价款。

2.甲方应提供施工所需的水、电等资源，并负责协调其他施工单位之间的配合事宜。

3.甲方应