自来水厂建设工程合同范本8篇.docx
自来水厂建设工程合同范本8篇
篇1
甲方(发包方):________________
乙方(承包方):________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行自来水厂建设工程事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:自来水厂建设工程。
2.工程地点:_____________。
3.工程规模:_______________。
4.工程内容:包括但不仅限于取水设施、净水设施、输配水设施等。
二、工程期限
本工程自合同签订之日起计算,工程期限为_____年/月,如遇特殊情况,双方协商工期顺延。
三、工程价款及支付方式
1.工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
2.支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款项,具体支付节点和金额如下:
(1)合同签订后______日内支付工程总价的______%作为预付款;
(2)工程进展至______%时,支付工程总价的______%;
(3)工程竣工验收合格后______日内支付剩余的工程款项。
四、工程质量与验收
1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2.工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的竣工资料。
3.甲方应在收到验收通知后的______日内组织验收,并提出整改意见。乙方应按照甲方要求进行整改。
4.若工程验收不合格,乙方应负责返工并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更与签证
1.甲方如需对工程设计或施工进行调整,应提前通知乙方,并办理相关变更手续。
2.乙方在施工中遇到现场实际情况与图纸不符时,应及时通知甲方,双方协商解决。
3.变更或签证引起的工程造价变动,应按照约定进行调整。
六、安全施工与文明施工
1.乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2.乙方应按规定配备安全生产设施,加强现场安全管理。
3.乙方应文明施工,保持施工现场整洁,防止环境污染。
4.如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担一切责任。
七、违约责任
1.甲方若未按合同约定支付工程款项,应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2.乙方若未按合同约定完成工程施工,应按日向甲方支付延误工期违约金。
3.若因一方违约导致合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担由此造成的一切损失。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同的附件与本合同具有同等法律效力。附件包括施工图纸、技术协议等。
甲方(盖章):________________
法定代表人(签字):____________
联系电话:______________________
日期:__________________________
篇2
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就自来水厂建设工程达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:自来水厂建设工程
2.工程地点:____________________
3.工程内容:包括取水设施、净水设施、输配水管道及其他相关附属设施的建设。
二、合同工期
1.开工日期:______年______月______日(以实际开工日期为准)。
2.竣工日期:______年______月______日。
3.合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程停工的,工期相应顺延。
三、工程质量标准与保修责任
1.工程质量标准:符合国家及地方相关工程建设强制性标准,满足甲方需求。
2.保修责任:工程竣工验收合格后,乙方提供为期______年的保修服务。在保修期内,因乙方原因造成的质量问题,乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式
1.工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
2.支付方式: