混凝土挡土墙施工合同5篇.docx

混凝土挡土墙施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方混凝土挡土墙施工工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：混凝土挡土墙施工工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：混凝土挡土墙施工，包括土方开挖、基础处理、混凝土浇筑、墙面装饰等。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式，负责工程的全部施工任务。

2.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，自行组织施工力量，完成全部施工任务。

3.乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准，如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方应在规定工期内完成全部施工任务，如因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准，具体质量标准如下：

（1）混凝土挡土墙的墙面应平整、垂直，无裂缝、空洞等缺陷。

（2）混凝土挡土墙的基底应牢固，无沉降、变形等问题。

（3）混凝土挡土墙的排水系统应畅通，无积水、渗漏等现象。

2.甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。

五、安全要求

1.乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

2.乙方应按规定配备必要的安全设备，如安全网、安全帽等，并定期组织施工人员进行安全培训。

3.如因乙方安全措施不到位或施工人员操作不当导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

六、验收与结算

1.工程竣工后，甲方应组织相关人员进行验收，验收标准为设计要求和相关标准。

2.验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后尽快进行结算。

3.结算时，甲方应根据合同约定和验收结果向乙方支付相应的款项。

七、违约责任

1.如因甲方原因导致的违约行为，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因导致的违约行为，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）工期延误：乙方应在规定工期内完成全部施工任务，如因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。违约金为合同总价的1%。

（2）施工质量问题：如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。违约金为合同总价的2%。

（3）安全事故：如因乙方安全措施不到位或施工人员操作不当导致的安全事故，由乙方承担全部责任。违约金为合同总价的3%。

3.违约金的支付方式和时间由双方协商确定。

八、争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中的其他条款。如法院最终判决甲方胜诉，则乙方应承担相应的违约责任；如法院最终判决乙方胜诉，则甲方应承担相应的违约责任。同时，违约方应承担因诉讼产生的全部费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）。另外，在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他条款。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市实际，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX混凝土挡土墙施工工程

2.工程地点：XXX

3.承包范围：本工程挡土墙混凝土浇筑施工。

4.承包方式：包工包料。

二、合同工期

1.本工程合同总工期为XX天（日历天），自甲方发出的开工令之日起计算。

2.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.遇有下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：

（1）因甲方原因影响开工；

（2）不可抗力的自然灾害；

（3）设计重大变更而影响施工进度；

（4）其他非乙方原因而停工。

4.乙方如不能按合同约定的竣工时间或甲方同意顺延的工期竣工，逾期竣工的，每逾期一天，乙方承担XX元的违约金。

三、工程合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：

（1）预付款：甲方在合同签订后向乙